乙（王某微），女，1966年。 上诉人王某甲与被上诉人王某乙为建设工程施工合同纠纷一案，王某乙于2009年9月16日向桐柏县人民法院提起诉讼。请求被告对 某乙违约，应支持其反诉请求的证据。其应按双方所签建房协议对“工程质量达到合格标准，若出现工程质量事故责任由乙方（王某甲）负责”，履行义务后，方可请求 ...

不能引用此条判决，让上诉人再支付工程款。3、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同案件适用法律问题的解释》第l3条规定：“建设工程未经竣工验收，发包方擅自 工具；⑶乙方责任。①保证质量及速度，在指挥部限定期限内达到验收要求，质量达不到要求，乙方无偿返修，甲方有权要求经济赔偿；②乙方应按施工安全规范的 ...

元扣除逾期竣工违约金后计算。 来宝公司答辩称，其未延误工期，无需承担违约责任；假设某在违约情形，合同约定日3‰的违约金过高，即使按一审判决调减为1‰，也仍然过高， 是旺福公司写好后拿来给小孩去签字，小孩怎么做他不知道，罗文胜已经出国，《情况说明》上的签字不是罗本人签的。证明《情况说明》是旺福公司写好后 ...

湖区X村民想搞点附属工程，由区政府出面，借用我公司的资质，我公司不应承担本案责任。 被告郴州市第某建筑工程公司未向本院提供证据。 第某人黄某辩称：我是蒋 某及郴州市第某建筑工程公司对原告肖某提供的证据1即施工合同无异议；对证据2即施工员曹运虎在“班前安全活动记录”计量原告的工程量有异议，被告彭某甲、彭 ...

原告方，项目经理长期不在位，副经理没有资质；（2）、存在大量的违规施工现象；（3）、经常出现安全和质量问题；（4）、工程缺乏有效的管理，施工无详细 验收和交付，双方也未进行工程结算，同时，双方签订的《建筑工程施工合同》对违约责任和逾期付款利某怎么计算，没有明确的约定和具体的计算方法，且原告也没有提供 ...

人，北湖区民众法律服务所（略）。 上诉人肖某某、被上诉人杨某某因建设工程施工合同纠纷一案，不服湖南省桂阳县人民法院（2008）桂法民初字第X号民事判决，向 ，但是承包人应当在建设工程合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任”。本案原告肖某某承建的房屋未经竣工验收，但被告杨某庆已居住并使用 ...

年2月12日的情况说明，从内容上看，是给学校的，被告不清楚怎么会在原告手上，并且监理单位不具有决算职能。2005年的决算书是复印件，无 对设计变更导致工期变化未作明确约定也负有一定的责任，故对其主张的支付拖欠工程款利息的诉讼请求本院不予支持。石家庄建工集团有限公司作为施工合同的承包人，在完成合同义务后 ...

被上诉人刘某某、原审被告中建七局第一建筑有限公司(以下简称中建七局一公司)建设工程施工合同纠纷一案，不服湛河区人民法院（2009）湛民初字第X号民事判决，向本院 法院驳回上诉，维持原判。 中建七局一公司称原审判决判令我公司不承担责任正确。 二审查明的事实与原审判决认定的事实相一致。 本院认为，本案上诉 ...

…。具体支付办法另行约定。五、由乙方承继甲方与河南第一建筑工程责任有限公司协议签订的建设工程施工合同并承担甲方拖欠该公司的工程进度款、剩余工程的建设投资。 2005年X号楼的销售均价就已经达到了2700元/平方米，而且房价不断攀升，怎么可能1449元/平方米卖房二、赵某没有向华亚公司交付资金的证据。赵 ...

…。具体支付办法另行约定。五、由乙方承继甲方与河南第一建筑工程责任有限公司协议签订的建设工程施工合同并承担甲方拖欠该公司的工程进度款、剩余工程的建设投资。 2005年X号楼的销售均价就已经达到了2700元/平方米，而且房价不断攀升，怎么可能1449元/平方米卖房二、赵某没有向华亚公司交付资金的证据。赵 ...