简称恒升公司）与河南六建建筑集团有限公司（原河南省第六建筑工程公司，以下简称省六建公司）建设工程施工合同纠纷一案，恒升公司于2007年1月10日向河南省新乡市 工程；1、X层楼为营业厅，3至X层为住宅；顶端为电梯机房。原设计建筑面积为x.73，其中X层以下营业厅及地下室7570．83；目前现状，2＃、 ...

总价的15％计综合费用。按照施工规范要求，A公司不具备修复的资质，要由专业部门修复。 本院对双方真实性无异议证据的证据效力予以确认。鉴定部门出具的鉴定报告和 ）签订《建设工程施工合同》1份，约定甲方委托乙方承建上海B汽车真皮装饰件公司厂房加层网架工程，施工范围为加层网架、屋面板、防火涂料（含设计、材料 ...

；地热工程56.6元/平方米，双方选定专业公司施工，地热工程款从原告工程造价中扣除。塑钢窗由被告统一制作安装，按220元/平方米拨给原告结算。合同还规定 施工工程存在设计变更因素，故诉至法院，要求二被告给付剩余工程款426万元，施工现场实际支出152万元，并确认所签合同无效。 上述事实，有建设工程施工 ...

建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十二条发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任： （一）提供的设计有缺陷； （二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准； （三）直接指定分包人分包专业工程。 承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。...

停工等待别的施工单位施工完毕我方才能正常进行；另施工过程中反诉原告给我方下达的设计变更通知单就有百十份之多，直接影响了我方的施工进度；甲方不能及时 车间的实际竣工日期均是2006年5月25日。关于违约金问题，两份《建设工程施工合同》中约定“由承包方造成工期延误的，每延误一天向发包方支付违约金500元” ...

合理的请求，由于四建公司没质证意见，故应将锅炉房造价从总造价中扣除；对中南公司提出的设计变更130余万元不应计算在鉴定范围之内的问题，虽然该设计变更没有 ，待结算时按专业公司结算件为准。 本院经审理认为，2000年5月12日、2001年4月12日新澳公司与房建公司订立的《建设工程某工合同》系当事人真实 ...

变更的审核权，并无禁止约定。而且，双方签订的补充协议和建设工程造价咨询合同均约定现场签证、设计变更按实结算。四建公司提交的全部经济签证和设计变更 江的签字。按照《建设工程监理规范》的规定，监理工程师无权确认经济签证单。但是监理工程师作为建设方委托的施工质量、进度和信息管理的现场专业工作人员，了解和掌握 ...

高速公路永平指挥部的函件及《会议纪要》等，上述证据证明了原告主张的变更工程经专业工程师审核、驻地高监批示及被告第一项目经理部与永平指挥部的认可。而 。 其次，关于合同的效力。根据《中华人民共和国公路法》第二十四条规定：公路建设单位应当根据公路建设工程的特点和技术要求，选择具有相应资格的勘查设计单位、 ...

车间的实际竣工日期均是2006年5月25日。关于违约金问题，两份《建设工程施工合同》中约定“由承包方造成工期延误的，每延误一天向发包方支付违约金500元 中建七局分别延误了176天和186天的工期，其应承担相应的违约责任。因设计变更引起工程量变化，原审法院酌定扣除36天延工日期，符合实际情况，由此认定 ...

。 委托代理人陈旭庆，上海市国威律师事务所律师。 上诉人厦门华远建设集团有限公司因建设工程施某合同纠纷一案，不服上海市闵行区人民法院(2004)闵民三(民)初字第X号 因素费等均包含在报价内，华远公司不再另行签证。(除已施某而又设计变更以外的一切因素皆包括在不可预见和不利因素报价范围内)如遇施某图设计 ...