预售，其中X层以上房屋已经销售并交付购房户入住。隆基公司停止施工，要求配套公司支付工程款。因此，双方发生争议，诉至法院。 另查明，在一审法院审理期间， 年10月12日签收了该竣工报告。同时，双方在工程施工期间发生的工程进度付款以及工程量等均由中州监理公司监理工程师签字。国务院《建设工程质量管理条例》第 ...

证明科技园公司在建筑公司进行地下室施工过程中才逐步提交施工图，严重影响建筑公司施工进度；3、科技园公司对建筑公司提出的包括混凝土在内的多项材料上涨承诺调价 元,也认可收取了建筑公司32万投标保证金,但这投标保证金已转为了履约保证金,并已在工程款支付过程中一并返还；地下室履约保证金建筑公司没有实交，是在 ...

无法满足施工的环境要求，且现场局部未达到施工条件，不能施工，申请延长竣工日期到2006年3月15日。 同年12月29日，监理单位出具了工程款支付证书，载明 发包人未提供取暖设施，墙面铝板粘贴及地面施工不具备施工条件，按已审批的进度计划，墙面铝板粘贴施工周期27天，地面施工周期为20天，同意工期延长47 ...

所涉工程已过约定保修期，故所涉保修金应当予以退还。综上所述，本案原告要求支付工程款及利息的诉请具有事实和法律依据，应予支持。被告反诉请求不能成立，依法 仍应在合同约定期限内竣工。综上所述，本案网架公司主张二建公司未按约支付工程预付款及进度款导致其工期延误，并拒绝承担逾期竣工违约责任的抗辩理由不能成立， ...

款）同期结算，工程竣工后１５日内支付７％；被告超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），原告可向被告发出要求付款的通知，被告收到原告通知后 条即１９２４５米，工程价款为１５２０３５５０元，被告亦应付款为１３６８３１９５元，被告实际支付款项并没有表明其履行了全部付款义务，至双方发生纠纷为止，被告的实际 ...

款，己方和监理公司都进行了认真审核，并按照监理公司提供的工程款支付凭证及时支付了工程进度款，未有拖欠，惠安公司施工现场管理混乱，连续发生施工事故 国家计委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部颁布的相关行政法规、规章及文件要求。全国人民代表大会常务委员会的《关于司法鉴定管理问题的决定》于２００５年１０ ...

537万元，工程总造价以决算为准，并执行93定额。以工程形象进度支付工程款，当工程款支付已达到全部工作量50%时，从当月起开始回扣相当于当月工作量50%的 补充协议约定，工程款支付至合同总价85%时，暂停付款，现已实际付款3，932万元，比当初合同约定的价款还多付数百万元。龙元公司要求解除合同目的在于 ...

帐如何形成，只有他们知道，可能是税收和业绩的需要。不能证明在建工程的工程款支付义务不是业主被告鸣泉居度假村。 针对鸣泉俱乐部对原告提交证据12中 该图纸无法鉴定出准确的工程造价，需要聘请专业机构对工程进行现场测量并绘制符合要求的竣工图。经审查，本院同意华审公司委托广东省装饰总公司进行测绘。广东省装饰 ...

风险责任自负；损失情况汇报不能作本案的证据使用；对工程原计划与实际进度对照表有异议，原告没有按照自己的施工计划组织施工；2003.5.27-2004.2.8在 中，原告未能提供充分证据证明，被告在工程款支付期限上存在逾期支付的事实。因此，原告要求被告承担不按时支付工程进度款的资金利息损失的请求，无事实 ...

公司支付工程款，但祥汇公司未按广西三建海南分公司的要求支付工程进度款。一九九六年一月，广西三建海南分公司以其所承包的全部工程已竣工为由，向祥汇公司报送工程 仅支付工程款191万元，祥汇公司除应将尚欠的工程款支付给广西三建海南分公司外，还应支付从一九九四年二月起的利息损失。祥汇公司认为该工程并未进行工程 ...