不能证明施工合同未生效；施工合同书是经过严格招投标程序并经备案的合同，补充协议与其相抵触而无效。桩基与地下室施工合同进行招投标只是确定建筑公司内部 已历时277天，且至今尚未完工，剔除2007年9月30日经科技园公司明确同意延期的地下室工程的7天工期和有关部门关于2008年元月冰冻期间工期顺延的文件 ...

以补充协议系宏宇宙公司胁迫所签为由诉至法院，要求撤销补充协议并判令宏宇宙公司支付延期交房的违约金，酿成纠纷。 原审法院认为：张某某、宏宇宙公司签订的 ，不是其真实意思表示，具有法律上的可撤销情形，一审法院认定事实错误。被上诉人延期交房的事实存在，被上诉人在合同约定的交房日期不能出示消防验收合格的证明 ...

乙以补充协议系宏宇宙公司胁迫所签为由诉至法院，要求撤销补充协议并判令宏宇宙公司支付延期交房的违约金，酿成纠纷。 原审法院认为：王某甲、王某乙、宏 致，不是其真实意思表示，具有法律上的可撤销情形，一审法院认定事实错误。被上诉人延期交房的事实存在，被上诉人在合同约定的交房日期不能出示消防验收合格的证明文件 ...

以补充协议系宏宇宙公司胁迫所签为由诉至法院，要求撤销补充协议并判令宏宇宙公司支付延期交房的违约金，酿成纠纷。 原审法院认为：耿某某、宏宇宙公司签订的 ，不是其真实意思表示，具有法律上的可撤销情形，一审法院认定事实错误。被上诉人延期交房的事实存在，被上诉人在合同约定的交房日期不能出示消防验收合格的证明 ...

由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。②在无人力不可抗拒的情况下如延期一天向发包方支付1000元的违约金。发包方责任：①未能按合同的规定履行自己应 每日1000元偿付承包方赔偿金等内容。同日双方签订了《关于承建冷库和车间土建工程的补充协议》，内容是：1、该工程类别双方同意，按三类半短途工程取费 ...

的帐务处理完毕之日止。同日，双方又签订一份补充协议，约定张小更完成第一个合同期（1年），得以延期进行第二个合同期后，张小更应向原告交纳第二 的水协船员外派中介服务合同、原被告签订的委托招收劳务协议书、赴韩水协船员招募协议及保证书均是双方当事人真实意思表示，应认定合法有效，双方当事人理应按照合同约定全面 ...

龚某某与核工业长沙中南建设工程集团公司下属单位张桑公路A9标项目部签订的《劳务承包补充协议》。（二）、驳回龚某某的诉讼请求。（三）、驳回核工业长沙 违法，核工业长沙中南建设工程集团公司辩称其在举证期届满前，已口头向一审法院申请延期并请求提出反诉，法律没有禁止以口头方式申请和提出，经询问一审法院承办案件 ...

万州建设公司(甲方)与黑格公司(乙方)签订《高笋塘商业广场三峡·万高国际工程补充协议(一)》，取消了“甲方负责该工程的所有施工建设”的约定，将±0.X层 款7300万元。2004年11月12日，黑格公司给万州建设公司出具请求延期支付项目转让款的函，承诺将项目所有销售收入全额用于支付项目转让价款并不再 ...

龚某某与核工业长沙中南建设工程集团公司下属单位张桑公路A9标项目部签订的《劳务承包补充协议》。（二）、驳回龚某某的诉讼请求。（三）、驳回核工业长沙 违法，核工业长沙中南建设工程集团公司辩称其在举证期届满前，已口头向一审法院申请延期并请求提出反诉，法律没有禁止以口头方式申请和提出，经询问一审法院承办案件 ...

经征求双方当事人意见后决定，双方当事人在庭审后30日内向仲裁庭提交各自认为需要补充的书面意见和证据材料。 庭审后，被申请人按期向仲裁庭提交了关于本案的“代理 1994年4月开始双方就开始洽谈续签事宜可以证实。如按申请人所说“独售协议”已自动延期5年，那么“3．25”纪要之后未发生新的产品质量问题，此点 ...