了一部分，水电费就已包括在放弃部分之内。2006年4月20日双方确定的工程款总计1760万元，是统力公司应当全额给付望新公司的。 原审法院认为，合法有效 年9月20日止为x.18元，计算方式和明细附表如下： 统力公司拖欠工程款及利息计算明细表（计息标准按中国人民银行同期贷款利率计算） 欠款日期欠款数额 ...

三建公司提交的证据证明管理、看场人员的人数是合情合理的。由于恒洋公司屡屡拖欠工程款，又承诺保证按约付款，致使三建公司不得不保持继续施工所需的管理、看 关于三建公司请求的租赁费损失。三建公司明确该部分是因恒洋公司迟延按约拨付工程款，造成三建公司停工期间机械设备的租赁费损失。恒洋公司违约，使得三建公司机械 ...

工程款x.84元系错误扣除。三、一审判决适用法律错误，致使上诉人孙某某被拖欠工程款利息不能得到依法保护，为此请求二审法院依法判决，1、由杨桥建工 按中国人民银行同期同类贷款利率计息，孙某某上诉请求由杨桥建工公司支付逾期支付工程款70%的利息的请求，本院予以支持。 综上所述，原判决认定事实不清，适用法律 ...

成立，意味着向第二被告购买商品房的人也都要连带承担因“分割”建筑物而给付施工方工程款的义务。 综上所述，答辩人认为原告将答辩人列为本案被告没有任何事实和法律上 代缴税和建设税也由第二被告缴纳，第二被告为工程建设的合同主体，应承担支付拖欠工程款的责任。 四、1、部分修改施工方案通知共八份（2001年3月 ...

违约责任。因当事人在合同中未就违约责任的承担进行约定，本院认为，应按原告因二被告拖欠工程款造成的实际损失计算违约责任。原告主张二被告支付欠款利息，理由正当，本院予以支持。 关于逾期支付工程款利息计算起始时间。被告龙泰公司与原告2006年11月24日就决算达成一致意见并签订《 ...

惠公司主张天凯公司在本案不应承担民事责任的上诉请求本院不予审理；佳惠公司拖欠工程款是酿成本案纠纷的主要原因，且工程造价咨询也是因佳惠公司对结算金额 判决第一、二、三项； 三、由怀化市佳惠大酒店有限公司支付重庆市雄风伟业建材有限公司工程款x.49元，此款限本判决生效后10日内付清； 四、怀化市天凯房地产 ...

和证据都已充分证明被上诉人挂靠高明市更楼建筑工程公司，是工程的实际施工人和工程款的债权人，被上诉人具有合法诉权；两被上诉人作为被告同样主体适格，本案的《 ，佛山市高明奥帝精细化工有限公司则是本案建筑工程的物权所有人，依法应当为拖欠工程款的行为承担民事责任。至于上诉人在上诉中认为原审法院调查取证违法， ...

取得建筑工程用地、施工及规划等相关合法手续。罗某某因索要工程款未果，遂以张某某拖欠工程款为由提起诉讼，主张“其与张某某签订的《建筑安装工程承包合同 认为“是对全部工程量及工程价款进行的总结算，至于是否还应当支付给罗某某工程款，双方还要进行对帐。对其中载明的‘……合计：155万－2000=154.8万’ ...

扣减，明显违背＂不告不理＂的原则。３、原告在重审中提出支付拖欠工程款所发生的利息，一经提出在其后随时间的推移而产生的利息依法应支持 海南公司负担受理费９５７４元，四川省第六建筑工程公司海南公司负担受理费３７５６０元；工程款鉴定费１５０００元、笔迹鉴定费８００元、财产保全费１４４４９元，由四川省第六建筑 ...

的，可认定约定期限为２８天，建设部的这条规定对制止发包方无正当理由拖欠工程款的不法行为，保护承包人的合法权益发挥了很大的作用。最高某民法院 享有优先受偿权的请求，本院不予支持。 综上所述，原告请求法院判令被告给付工程款人民币２２３３０５９．８６４元，理由充分，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》 ...