三建的违约责任无事实和合同依据。根据审计结论，工期是有延误的事实，但因长峰公司原因停工天数达409天，故长峰公司的诉讼请求应予驳回。反诉原告绍兴三建诉 万元。工程竣工后，由于长峰公司不及时提供加层的图纸及其他擅自发包工程的验收测试资料，致使绍兴三建不能绘制竣工图及移交竣工资料。另根据双方口头约定，绍兴 ...

一再重申合同是合法有效的，现在被答辩人又提出合同无效的说法，显然与之前的观点是相矛盾的。2、法律法规并没有规定在工程发包前必须取得施工许可证。相反，《 20吨、碎石172立方米、砂112立方米的价款（略）元和停工损失（略）元的问题，一审判决已明确，因在鉴定部门的鉴定报告中已载明，水泥由通道公司自行处理 ...

情况变化、设计变更、设计图纸、施某环境、其他配合施某单位和发包人某及监理工程师等方面的原因影响的施某进度不由承包人某责。”第十一条规定：“对专用 的一期工程材料价差、窝工等补偿71万元包干事实，有待相关方确认。”因双方对工程款支付仍未达成一致意见，致使民工工资不能及时付清。为此，2010年1月23日， ...

7＃标准厂房工程施工至地梁工序时，又因土方不能及时回填至地梁，原告又多次催促都未能回填，致使原告又停工20天； 6、借款合同一份及收某两 人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第二十条：“当事人约定，发包人收某竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照 ...

第三条规定处理。第十一条规定：因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。第 艺欣公司向本院提交了工程质量司法鉴定申请书，要求对涉案工程存在质量问题及产生原因、修复费用进行鉴定。2010年5月28日，本院技术处按照相关程序委托鉴定机构 ...

元是被告向原告支付的工程款。被告实际已向原告支付的工程款为8,905,000元。 3、停工损失 原告认为，由于被告的原因，致使原告自2006年10月底开始停工 逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款 ...

关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》第13条：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持”之规定 在停工前，鹏程公司不欠工程款，这点在施工日志上明确记载“最长停工原因是富春公司未承包到电梯、消防、塑钢窗等项目以及增加工程造价，还有其他原因” ...

中口头辩称：一、原告要求退还的不是招标保证金，而是履约保证金，现在由于客观原因致使工程合同无法继续履行，返还该保证金合情合理，但保证金的利息既没有约定，更 发包人资金暂不到位的情况下，承包人保证连续施工不停工；发包人按月形象进度80%支付工程款，剩余款项竣工后一年内付清。合同签订后，河南省第五建筑安装 ...

月12日将工程完工，交付所有工程，但时至2005年10月工程仍在继续施工，直至停工撤出所有工人后工程仍然没有完工，工期一直在拖延。被告为了让原告能把该项目建 相应的履行要求。”第二百八十一条规定：“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过 ...

工程勘探、设计、施工合同。 第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权某求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过 违约责任。 第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有要要求赔偿停工、窝工等损失。...