证明将质保单和发票复印某交给了凯莱大酒店，存在合同的违约行为。根据双方合同的约定，其要求凯莱大酒店付款的条件不某立，在庭审中，凯莱大酒店提出这方面的抗辩 凯莱大酒店欠华剑公司工某款x.63元。对一楼大堂背景墙因凯莱大酒店作为建设单位未能提供相关资料无法进行鉴定，其称华剑公司未按图施工某求扣除相应造价， ...

适用法律问题的解释》第8条对发包人的合同解除权做了明确规定。建设工程施工合同的解除条件是结某建设工程施工合同的特点对《合同法》第九十四条规定的法定 可另选施工队伍，同时本合同终止。X未在合同约定的期限内竣工，截至目前只完成了总工程量的三分之二，且双方签字的总工程量核对记录也证实部分工程不合格，符合合同 ...

应制定相应的制度报合作双方同意后实施。……第十八条：华亚公司的权利：1、合作合同终止后，对合作项目享有所有权；2、对合作管某机构在重大问题方面的监督 以及对2#、3#楼商业房部分的剩余工程建设投资并达到交房条件的义务。施工合同载明河南一建公司仅承包了2#、3#楼土建和安装工程的施工，且在双方签订《项目 ...

校址是通过资产置换建设的新校区，该事实不属于不可抗力，也不符合适用情势变更原则的要件，亦不是双方约定的合同解除、终止的条件，故工业大学对 为20,627,633.00元，故工业大学应负担嘉富公司联建公寓改造工程费20,627,633.00元的14％，即2,887,868.62元。 综上，依照《中华人民 ...

条、第二百八十四条，《中华人民共和国民法通则》第一百零八条之规定，判决：一、解除原告庄河市建设工程有限公司第十四分公司与被告天津市管道 为2,505,650.93元。其中：土建工程造价为2,047,270.93元；终止合同后的工程损失费为458,380.00元。 2009年11月30日，鉴定机构出具《 ...

一十四条第一款、第二百八十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条第一款之规定，并经一审法院审判委员会讨论 、山水职业学院才应当履行付款义务，但一审判决以地基出现问题而否定双方约定的付款条件而判定国联公司、山水职业学院应当提前支付工程款进而承担违约责任，此判定显然 ...

解除合同的规定，该单方解除属法定条件。即该条规定解除合同的条件成就时，直接行使解除权，终止合同，不必征得对方同意。一方当事人起诉要求解除合同时，法院可 年的暂定资质证书，依照相关法律法规之规定，其已不具备继续履行联建合同的能力，双方联合开发建设合同预期的目的已不能实现，原审法院判令解除双方相关合同并无 ...

谢某某，如是办公楼按原设计方案，每平方米不超过400元，局里让谢某某施工建设，并且完工后一次付清建筑费用；②欠工程款利息结算表；③停工时剩余建筑材料清单 ，导致合同不能继续履行（注，后期工程由第三人徐某某完成），应视为合同终止。原告实际完成的工程款被告应对原告结算支付。后期工程款不是同一法律关系。原告 ...

三、工程质量要求：按现行规范要求之合格标准。四、工期要求：依甲方（有机硅公司）提供施工图之日期，现场条件及甲方要求具体规定。五、付款办法：按工程进度付款 了《善后处理协议书》。该协议约定：一、有机硅公司与建设工程公司2007年4月5日签订的工程合同终止。二、建设工程公司此前为有机硅公司多晶硅项目建设的 ...

由来和审理经过 上诉人中国建筑一局（集团）有限公司因与被上诉人沈阳四海工程部建设工程分包合同纠纷一案，不服沈阳市和平区人民法院（1999）和经初字第1666民事判决 月12日，中建一局向四海工程部及海通公司发出了终止铝合金窗制作合同的通报，至此双方终止了合同的履行。合同终止后，双方未对四海工程部制作的 ...