，地下室防盗门每樘400元。付款办法为主体工程、内外粉刷、水电工程完毕后付该工程量的90%，待全部工程竣工验收合格后，丰源公司扣除合同总价款 支持。 关于六建公司认为开封市规划勘测设计研究院出具的竣工图不能作为双方决算依据，工程量应另行鉴定的意见，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用 ...

日未按期完成节点计划扣款5000元;⑤2003年11月17日公司负责人无故不参加工程例会扣款500元;⑥2003年11月24日未按期完成节点计划扣款5000元 建设杯”奖的通知中要求，申报“建设杯”的工程需提供工程立项文件、规划许可证、施工许可证、工程竣工验收文件和同意备案文件等材料，材料如不齐全，将 ...

经审理查明：1999年前进村委经相关部门批准，办理了永安小区建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证后。1998年3月26日，前进村委和银河 （省外建公司）应于某同签订后资金开始注入之日起45天内工程竣工，交付验收，如逾期完工一日支付甲方（前进村委）违约金1000元”。从2003年8 ...

独立账户，由中铝物业直接对项目部结算。新乡市获嘉建设总公司的权利义务是：负责整个工程建设项目的资金筹措、规划、设计、施工等工作；负责“三通一平”的设计和 原告杨某某所承建的住宅楼于2005年12月20日竣工验收交付使用，因双方对付款时间不明，根据法律规定，建设工程交付之日为应付款时间，因此欠付的工程款 ...

地下障碍物，并在开工以后解决以上事项的遗留问题。6条4款约定：向规划部门办理建筑规划许可证，并向有关部门办理其他所需各种证件、批件和临时用地、占道 竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。涉案工程存在严重的质量问题且未进行竣工验收，建设工程施工合同又无效，不应支付工程款。2、鉴定 ...

必须由取得相应设计资质证书的单位进行设计或者选用通用设计、标准设计，村庄、集镇规划区外的建筑均无设计资质的强制性要求，当然无施工资质的强制性要求。本案答辩 工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定，“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 ...

取得该工程新乡市城市规划局新规建证副（略）号建设工程规划许可证，恒升公司未提交该工程施工许可证。2004年8月25日，新乡市建工监察大队下达通知一份， 《规划许可证》和《施工许可证》等重要报建手续，直接导致本工程不能按法定程序办理竣工验收。上述种种原因不仅导致工期拖延，也造成省六建公司停工、窝工等损失 ...

施工至±0.000，支付10％工程款；结构封顶时支付15％工程款；内外粉刷结束时支付10％工程款；工程竣工验收即支付10％工程款；余5％尾款作为工程 用地批准书、青发改投[2007]X号文件、建设工程规划许可证、建设工程施工图设计文件审查合格书、建筑工程施工许可证、工程开工报审表、开工报告、付款凭证、 ...

#楼不符合合同约定，存在质量问题，要求原告进行修复并赔偿损失。原告说不配合验收等情况不属实。我们对智信公司鉴定要求重新鉴定。被告并提出反诉请求，要求 、工程质量监督登记表；11、建设工程规划许可证；12、余天飞证人证言；13、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表；14、1#楼施工形象进度，证明 ...

张XX，男，该公司职工。 委托代理人万XX，男，该公司职工。 被告河南YY建设工程有限公司，住所地，源汇区X路。 法定代表人丁XX，董事长。 委托代理人姜 公司的质证意见是对原告提供的证据认可，无异议。原告提供中州杯工程证书，交工验收证书、工程竣工验收备案证书、漯建（2009）X号文件各壹份，证明原告 ...