上签字的行为可以印证，李某某将工程口头转包给了冯某某。冯某某与二建公司已构成建筑承包合同关系，李某某与二建公司上诉称，李某某与冯某某没有合同关系的 对外代表二建公司，在案件审理期间，李某某虽然向二建公司出具了承担本案民事责任的承诺书，但二建公司对李某某的债务应承担连带责任，承担连带责任后，二建公司有权 ...

工程某工验收意见书》(原告亦提交)。经质证，原告无异议。 11、30个住户的承诺书。经质证，原告有异议。 12、被告于2004年4月20日给璧山县建委 第二、原告请求被告支付工期延误费的证据和理由不足，本院不予支持。由于该工程某签订承包合同后有变更增加的工程，工程某加了，工期理应延长，而且由于变更设计 ...

中，李某对2004年8月1日刘某出具的借条及2004年10月15日出具的承诺书的形成时间提出异议，并要求对该二份证据的形成时间进行司法鉴定。经法院委托， 某的该请求无法实现，本院不予支持。李某在二审期间提交的借条、证人证言、内部承包合同等证据不属新证据，且证明的购房尾款支付情况与一审期间李某的陈述前后 ...

规定第二被告负责第一被告的全部经营活动（第一被告与第二被告未到工商局办理相应的变更手续，第二被告以第一被告的名义从事经营活动）的事实。补充说明该证据的 私刻的。 被告上海某毛线厂为证明自己的辩称意见，提供了以下证据材料： 证据1、终止租赁承包关系合同、承诺书、租赁协议复印件各一份，证明第二被告在承包 ...

2010年6月9日，原告向被告项目经理杜某某催要工程款，被告项目经理杜某某出具承诺书一份，承诺刘岗X号、X号楼工程款6月29日前支付，如不付 鉴于上述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程承包合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款、第二条及有关法律之规定判决 ...

负责”。《中华人民共和国合同法》第七十八条规定，“当事人对合同变更的内容约定不明确的推定为未变更”。关于损失的赔偿，应依据7.9协议，关于违约金的问题， 损失认定为x元。 一审认为，双方于2000年12月13日签订的《建筑工程承包合同补充协议》中的违约金条款因在2002年7月9日双方当事人签订的《长风 ...

日、9月29日被告致原告函等。 被告向法庭递交如下证据材料：(原告)委托书、承诺书、发票。 经庭审质证，原、被告对证据材料的形式真实性无异议，本院予以确认， 造价为人民币36，420，667元。 本院认为，原、被告签订的工程承包合同、补充协议、部分条款变更书，系双方真实之意思表示，与法无悖，应属合法、 ...

违约责任。 证据2、分项、分部工程质量评定表、现场签证单、工程变更通知、合同变更函、付款承诺书、周材拆除联系函等材料26份，分别证明已完成的工程质量合格 嘉公司指定按照设计规格，同宜昌众友塑钢有限责任公司签订一份《塑钢门窗供货安装承包合同》，数量为（略），195元/M2，东恒嘉公司作为付款担保人在合同 ...

年1月5日由第二被告出具为另30万美元借款作抵押的《房屋抵押贷款登记承诺书》； 9、证明原惠州市经济委员会重新组建为惠州市经济贸易局的惠市委发[2001]X号 12月13日第三人与他人签订的《文化体育用品商店承包合同》、1999年12月30日的《经营承包合同》及《收据》5张； 17、2000年8月20 ...