各方执一份，均具有同等法律效力。本合同经各方签字并经房屋拆迁主管部门备案后生效。”但双方当事人已实际履行合同，上诉人已将原有房屋交给被上诉人拆除重建， 第四条约定：被上诉人必须在2003年11月30日前将经竣工验收(包括建筑工程质量和按规定必须的综合验收)合格，并符合本合同规定的补偿房屋交付给上诉人； ...

某记录，证明施工期间共停某16天，影响施工进度的事实；3、《建设工程质量竣工验收意见书》，证明因城市排污管道未建好导致被告未能将排污管道接入，影响房屋验收 没有约定被告可因雨天延期交房。因双方签订的《商品房买卖合同》属于被告单方制作的格式合同，在有两种以上解释时，应作不利于被告的解释，故被告的辩解理由 ...

单、与远洋公司签订的物业管理委托合同、《关于紫金庄园小区更换物业管理公司的备案函》、业主委员会备案单、（2006）海民初字第X号民事判决书，被告筑邦公司 ；竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料；物业质量保修文件、 ...

二个月，我方将继续提供免费服务”。 2、二审中育兴公司提交了监理日志、备案表及监理记录等共计350份，其中最后一份监理例会纪要为2006年5月22日 、施工单位、设计单位、勘查单位及监理单位育兴公司对本案所涉工程进行了竣工验收并通过了验收。 4、原审中，洛阳银行亦提供了2006年5月22日监理例会纪要 ...

生效后，公安局于2006年9月30日会同被告陶某甲共同向房产登记机关递交了备案登记表，故公安局不存在逾期办理房产证的违约事实。反诉原告陶某乙反诉主张公安局应当承担 淋系统，公安局与施工单位签订有设计、施工合同，并已于2005年8月30日竣工验收，是在公安局与陶某乙所签订的《商品房买卖合同》第十四条规定 ...

包括本案系争工程在内的工程经设计单位、监理单位等验收后由上海市青浦区建设和管理委员会在验收备案表上加盖备案专用章。在该表中施工单位登记为上海青浦工业园区建设 了差价，故仁虎公司要求赔偿损失的请求不予支持。对冶金公司主张的利息，因合同约定竣工验收一年保修期满后十四天内付清，根据闭口合同约定，验收前工程款 ...

X栋获得施工、勘某、设计、监理、建设五个单位共同出具的《建设工程质量竣工验收意见书》。2009年9月9日，正松公司书面通知张某、朱某于次日 .05元；二、柳州市正松房地产开发有限公司应支付给张某、朱某逾期办理产权登记备案违约金人民币3892.35元；三、柳州市正松房地产开发有限公司应补偿张某、朱某入户 ...

２月１日，双方又签订了０００７４９１号《建设工程施工合同》（该合同为格式合同，经海南省公证处公证湖南四建于２００４年１１月２３日自海口市建设局建设工程 大厦建筑安装施工任务，全权负责工程施工组织、进度计划、工程质量、安全生产，竣工验收等，独立核算，自负盈亏；该工程不论结算造价多少，不论缓建、停建，双方 ...

说明及施工单位莆田市建宏建筑工程有限公司的申请延长施工工期的报告、关于延期进行单体竣工验收的申请、气象日记可以证实住友小区由于受到学园北路整治改造施工及所处 的格式合同，且该格式合同是进行商品房买卖的绿化、公摊、保修、维修等商品房买卖的其他条款，且《商品房内部预购意向合同》无法进行备案登记，故上诉人与 ...

合同时，因原告没有提供投保财产明细、所有权证明，且原告的水利工程没有办理登记备案和竣工验收手续，故原告采取了隐瞒、欺诈手段订立合同，该合同不受法律保护， 总额为x.35元，被告应当依照保险合同约定对此损失承担赔偿责任。由于保险合同是格式合同，在签订合同之前，被告已经对原告投保的财产进行了察看、核实，并 ...