了补充约定。合同签订后，原告按约开始施工。施工期间，被告多次提出工程设计变更的要求，原告按照施工合同约定和被告认可的变更通知进行了施工。2008 竣工验收，因存在质量问题，验收未合格；11、证明，12、上海市外来从业人员综合保险费、管理费缴纳通知单，证明2008年7月19日原告来函要求被告支付2008 ...

，根据系争合同的约定，被告作为承包方，承包了某广场屋顶系统的制作安装工程； 2、预付款支付凭证，证明原告向被告支付预付款人民币857,850元； 3、 。 原告针对被告的反诉提供如下证据。 1、某广场幕墙工程设计分包合同书； 2、施工设计图； 3、设计人员证书； 以上证据以证明原告已经委托案外人完成某 ...

加固工程项某由双方认同的上海市建筑科学研究院科技发展总公司按上海市坤建建筑工程设计事务所设计的加固方案进行，某公司给与积极配合。该项某程的加固费由某公司承担， 等应承担相应的责任。其理由是：在2005年5月至9月某某公司相关人员对钢材质量签署过合格及同意使用的意见。2005年9月双方共同委托上海市建筑 ...

与反诉人签订合同后，于2006年3月与江西省轻工设计院签订了有关讼争工程项目的《建设工程设计合同》。2006年4月1日，反诉人也分别与衡阳市第三建筑 振升铝材的职工工资 x元的问题因证据不足，本院依法不予认定。原告管理和施工人员擅自撤离施工现场，且把水电表一并拆除，致使无法计价，现被告根据原告提供的 ...

日会议纪要及图纸会审纪录各1份。证明在施工过程中，恒升公司多次变更工程设计，增加工程量从而导致工期的延误，是恒升公司的原因造成的工期延误。恒 之一时，发包方有权没收履约保证金，并停止拨款，发包方将单方终止合同，清退所有人员出场，滞留施工机械，并要求承包方赔偿有关损失：……3.9.4.3承包方投报的项目 ...

，以不合格产品冒充合格产品，并偷工减料，严重影响工程质量。由于XX刚构公司的施工达不到设计标准和合同约定标准，答辩人某可能向其支付工程款。 给付河南XX刚构有限公司工程款x元； 二、洛阳XX耐火材料有限公司支付河南XX刚构公司有限公司工程违约金x元（上述应付款项限于本判决生效后十日内履行完毕）； 三、 ...

的边沟砌筑，受科技园严重干扰并已停止施工。“是征地款问题”而阻工，有施工人员50余人，设备材料俱全，等待作业。2006年3月l0日中建七公司给中铁五局 原审证据材料中显示；未计工程量的清单有被答辩人派驻工地监理工程师的签证，有工程设计变更的批复，有价格计算的标准。四、原审充分支持了各方当事人诉讼权利的 ...

某的需要，专家组将邀请和组织省内、外其他专家参加上述工作。”从专家组的人员的组成方式和专家组有权对外接受咨询服务的情况看，本院认为，该专家组具备 设计，设计院和帝豪公司对内通过订立《关于共同承接“昆明理工大学白龙校区学生生活区挡墙工程”设计、施工的协议》确定了合作关系，对外由帝豪公司投标和与理工大订约 ...

报警设备及施工量均不计费。富亚东公司承诺在有电管安装项目富亚东公司监督负责人员签字的条件下给付1万元，在此基础上，提前支付某双中标公司4万元预付 内加盖建设单位公章、签字及填写相关意见，并配合加盖综合制剂楼和中药材料库房楼工程设计单位公章、签字、相关意见以及中药材料库房楼监理单位公章、签字、相关意见， ...

，延误工期，由被告承担经济损失，并相应顺延工期。合同价款执行四川省(1995)《建筑工程定额文件》，部分材料价格执行建委市场指导价或当月万州区建设经济信息指导价，税费不 、施工单位和监理及设计人员多次电话沟通或到现场研究修改处理过，但该层施工完毕后，经验收为不合格。云阳县建设工程质量监督站于2003年 ...