案件中如何认定财政评审中心出具的审核结论问题的复函》指出：“财政部门对财政投资的评定审核是国家对建设单位基本建设资金的监督管理，不影响建设单位与承建单位的合同 的依据。经双方质证，十九冶公司就财政评审中心核减的合同外变更、追加部分中的各工程项目提交了经监理工程师及引水公司签字确认的签证或者足以反驳的 ...

，原告即在工程款中扣除x元，没有事实依据。2、关于审计费问题。人工工资调整、商品砼调差等项目不应当列入审计范围，在其他方面审计费计算也存在错误，我公司 工程符合现场自拌混凝土的条件；即使符合上述自拌混凝土的条件，改变不了涉案工程相关管理部门不同意使用自拌混凝土，实际使用商品砼的事实。 综上，基于前述对 ...

应为无效协议；豫西建筑公司称“根据本案事实和相关证据，吴某某与其签订的建筑工程施工合同所约定豫西苹果交易市场工程项目是不存在的……”此结论是不正确的， 经济合同管理办法复印件一份。证明对合同没有履约能力应该由合同双方当事人履行，而不应该由工商局、鉴证机关来履行； 3、中华人民共和国行政诉讼法若干问题的 ...

共X幢，计建筑面积x.333平方米。承包内容为上述工程项目中的土建工程（含内外门窗工程）、水、电安装工程。但由于甲方需要与地方单位协调关系等原因，有 规定计算x.35元。 对该鉴定结论质证时，鉴定机关认可B方案中存在门面房合同价重复计算的问题。 （八）2003年4月29日由双方施工代表签字的一份协议， ...

中的税金的抗辩理由成立，原审予以采纳。原告诉请因缺乏合同依据和证据佐证，不能支持。关于本案诉讼主体问题，一冶信阳项目部是一冶公司的下设临时机构，不 项目，严格按照《建筑法》、《合同法》及相关的法律法规的要求，成立了一冶信阳项目部、全面负责组织该工程项目施工经营和管理工作，“该项目部”有10个劳务分包及 ...

姚某某称其是本案综合楼，A、B楼工程的实际施工人，建设工程公司只是收取管理费用，不参与工程施工，工程是姚某某以项目经理身份独自承建的，所欠工程款应支付给 汇力公司无关。经本院调查，该合同未在相关部门备案。故应以原告、被告嘉豫公司（建设工程公司）均无异议，被告供电公司对证明问题无异议的原告提交的合同文本 ...

、原告是否可以直接与锦达公司直接进行结算按何标准结算，是否尚欠工程款 针对以上焦点问题，原告提供的相关证据及理由如下：第一组证据3份，证明两个问题： 仅将中标合同于2003年5月27日报到了洛阳市建设工程项目招标投标管理办公室备案，而补充协议未备案。同时，随合同备案的还有明安公司编制的文博苑1#、2# ...

厂2#废钢电子秤技术改造工程合同》，2005年9月1日，长沙衡器委托金爱武为全权代表，负责长沙衡器承接的“转炉2＃废钢电子秤改造”工程项目，代请民工、 审计情况的通报》，该文件中认定转炉炼钢厂出具对外证明违反公司相关规定，工程签证不规范，结算资料管理不到位。 本院再审查明的其他事实与原一、二审认定的 ...

年6月12日，科技园公司、建筑公司双方签订了《麓山翰林苑住宅小区工程项目施工合同书》。合同约定：建筑公司承建科技园公司开发的麓山翰林苑住宅小区项目的 公司在桩基、地下室施工过程中向科技园公司报告与地质不符、设计遗漏及相互矛盾问题、技术处理方案、工程量增加等签证，科技园公司均未予以及时回复，部分至今未予 ...

维修、加固沈阳大学乡企学院位于沈阳市东陵区X乡X村的教学楼X,30O平方米。在该合同履行过程中，因沈阳大学资金不足，造成停工并拖欠工程款，故诉至法院，请求法院 日八建公某解散项目经理部，八建公某支付管理人员工资99,000元问题，属单方主张，没有相关证据予以佐证，本院不予认定。华元工程造价咨询公某出具 ...