合同通用条款第14.2条约定：因承包人原因不能按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的日期竣工的，承包人承担违约责任。第15.1条约定：工程质量应当达到 最终决算。供电公司提交了2006年2月工程决算书一份（复印件）载明：建设单位漯河市电业局，工程名称：柳江综合楼工程，工程结构：框架结构，工程造价：x ...

天支付给承包人1000元违约金；因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，每拖延一天支付发包人1000元违约金。补充条款：如 建设劳保费用，建设单位也不得向施工单位转嫁建设劳保费用\"作出的。获嘉县建设局定额站工作人员出庭提出社会保险费获嘉县没有实行统筹，并参照社会保险费的 ...

月5日出具证明，证明电业局建安公司于2005年6月10日改制为“商城县华隆建设有限公司”，其法定代表人仍为胡某某。关于玻璃幕墙的实际工程量，本院再审中华隆公司 对两份合同签订的真实性没有异议，只是对合同的签订目的及用途有争议。在电业局建安公司与建设单位进行工程结算时，双方均签证同意把《内部承包合同二》 ...

公司工程款x.06元更错误。 第一、原审对永阳置业公司举证的\"《建设单位工程通知单》《工程变更单》及附件\"不予采纳，也未从总工程造价中 \"等职权，\"需要取得发包人批准\"的当事人双方的合同约定，对永阳置业公司没有约束力。 第八、原审认定\"2008年初我国遇到多年罕见的大雪冰冻严寒恶劣天气， ...

巡视员主持召开荣佳科技研发中心劳资纠纷协调会，市区政法、信访、建设、劳动等相关主管部门及工程建设单位荣佳公司负责人参加会议，会议就解决工地劳资纠纷问题达成一致， 万元。对此，高某某认为，孔桩款没有690万元，690万元是包含孔桩及锚杆的款项。后庭审中，高某某同意690万元作为下部工程款。在庭前调解笔录 ...

单位工程竣工验收证明书分别由施工单位（康达公司）、勘察单位、设计单位、监理单位（江苏建协建设咨询有限公司）、建设单位（神羊公司）盖章确认。 2009 部分通用条款14、工程竣工，14.1、承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。14.2、因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或 ...

公司工程款x.06元更错误。 第一、原审对永阳置业公司举证的\"《建设单位工程通知单》《工程变更单》及附件\"不予采纳，也未从总工程造价中 \"等职权，\"需要取得发包人批准\"的当事人双方的合同约定，对永阳置业公司没有约束力。 第八、原审认定\"2008年初我国遇到多年罕见的大雪冰冻严寒恶劣天气， ...

立方米-776.06立方米=144.98立方米。本院认为，两份《签证单》均由建设单位、监理单位及施工单位签字盖章确认，其真实有效性本院予以认可。关于柳州市正中工程造价咨询 开，但是因为上诉人欠的钱太多了，所以没有权限再开；现在上诉人既然又强调这一问题，被上诉人也同意将欠开的发票开给被上诉人。另外，一审 ...

、截留、拖欠、挪用此项费用”。根据以上规定，建筑工程施工前应由建设单位到相关部门办理建设劳保费缴纳手续，待工程结束后施工企业持相关手续到政府相关部门领取 结算工程款的依据。二份《补充条款》没有备案，且A方案不承认备案合同及招投标书中双方约定的合同价款，所以不同意采用A方案。原审法院认为，最高人民法院《 ...

承包合同及三星市政公司法定代表人出具的承诺书为依据，请求法院判令三星市政公司因没有按照约定使用项目部章而承担由此造成的一切后果及经济法律责任。诉讼中，在一审 三星市政公司无任某关系。而建设单位的资金进入项目部帐户后，均已用于工程建设，崇明建设公司应当对工程进行审价，不同意承担赔偿责任。 原审法院认为， ...