人的；2、遭受不可抗力，且因客观原因无法某时告知的，不受上款时间限制；3、因国家有关法某、法某、政策变化或政府临时的限制行为导致工期和交房受 25日云景路仍未完成。上诉人认为，市政设施建设属于政府的行政职能之一，提供完善的市政配套设施属于政府履行的行政职能，而不是开发商开发商品房所应当承担的商业风险。 ...

人的；2、遭受不可抗力，且因客观原因无法某时告知的，不受上款时间限制；3、因国家有关法某、法某、政策变化或政府临时的限制行为导致工期和交房受 25日云景路仍未完成。上诉人认为，市政设施建设属于政府的行政职能之一，提供完善的市政配套设施属于政府履行的行政职能，而不是开发商开发商品房所应当承担的商业风险。 ...

延误的，均可据实顺延交房时间；大某暴雨属于顺延情形，政府行为等也属于顺延情形。而原审不仅无视该条的真实意思，而且主观的以是否能够预见作为认定是否可据实顺延 单位验收合格的商品交付给原告，遭遇不可抗力且出卖人在发生之日起30日内告知韦某的、其他非九洲公司能控制的因素（如因政府行为造成停工、大某、停电等 ...

项目停工及整改。经与市建委、市房产局等有关部门衔接，确认2008年因不可抗力因素导致在建工地工期延误天数为85天。” 原审另查明，2008年1月30日 事实没有进行审查认定。八、被上诉人提供的系列延期工程的政府文件，系政府超越职权不务正业的行为，不是被上诉人据以免责的依据。请求二审法院撤销原判决，依法 ...

籽的价格是被申请人不能预见、不可能克服也不可能避免的，属于不可抗力事件。被申请人将政府调价证明传真给了申请人，依照法律规定及合同约定，被申请人均不 方式给申请人有关灾害存在的证明。因此，认定本案不可抗力是否成立亦欠缺形式要件。综上可见，本案大麻籽价格的上涨是正常商业行为，不属于不可抗力事件。 3．合同 ...

的环境污染，被告未能举证证明原告养殖文蛤的死亡系不可抗力的自然灾害及第三人造成。被告关于原告所举证据不能证明被告具有超标排污的行为及原告养殖文蛤死亡事实的存在 死螺的情况反映进行调查，作出《监测报告》，属于履行行政职责的行为。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十五条至第二十九条，是关于民事 ...

籽的价格是被申请人不能预见、不可能克服也不可能避免的，属于不可抗力事件。被申请人将政府调价证明传真给了申请人，依照法律规定及合同约定，被申请人均不 方式给申请人有关灾害存在的证明。因此，认定本案不可抗力是否成立亦欠缺形式要件。综上可见，本案大麻籽价格的上涨是正常商业行为，不属于不可抗力事件。 3．合同 ...

，现已置换完毕，该宗土地已被土地管理部门收回。政府收回土地的行为属于不可抗力，根据《合作协议书》第八条的约定及《中华人民共和国担保法》司法解释第一百一十 二审争议焦点确定为：1、2004年5月18日，心海公司与中医学院所签订的《合作协议书》是否为无效协议，中医学院应否双倍返还定金80万元。2、中医学院 ...

将商品房交付给刘某某使用。但由于合同约定交房时间的7月30日前后天气高温炎热，市县两级政府建设部门均下达通知强调高温天气部分时段必须停止或缩短 一、长沙市建设委员会、宁乡县建设局下达的文件能否作为新宇房地产公司不可抗力因素的抗辩，新宇房地产公司延期交房,其行为是否构成违约。 不可抗力是指不能预见、不能 ...

本院对该项请求不予支持。综上，被告龙泉花苑开发部对未按合同约定履行房屋交付义务的行为应据实承担违约责任。被告兴业开发中心对其分支机构龙泉花苑开发部的违约行为 ，本院不予支持。关于中、高考时间是否属于可延工期的问题，因每年中、高考期间考点周围工程应停止施工是多年来政府一直实施的一项规定，上诉人作为当地的 ...