办公室签订的《财政局新办公楼基建遗留手续移交清单》。上述汇总表签订于济源市审计局审计期间，形式、内容简单，没有济源市财政局法定代表人签字和加盖公章，也没有相应 对工程量及价款无争议后所签的正式结算依据。该汇总表形成的背景是，济源市审计局对涉案工程要进行审计，而审计时首先要求双方当事人对工程量、材料价格 ...

大厦工程验收、审计和竣工结算手续。2005年1月28日，原告xx公某湖南xx大厦项目经理部向被告湖南xx公某提交了《请求确认工程结算的函》（证据7 鉴定申请，请求对涉案全部工程款进行鉴定，本院依法委托湖南永信有限责任会计师事务所进行审计鉴定，2008年3月12日，该公某致函本院，指出鉴定资料极不完整， ...

中增加钢材的事实，有施工员刘＊＊书写的钢筋增加工程结算单和他在庭审中的证言证实，其工程造价应当按审计鉴定的造价予以增加。曾＊＊认为该事实不 的债务利息。本案受理费3900元，反诉受理费1675元，共5575元，由＊＊建筑工程有限公司承担2875元，曾＊＊承担2700元。 上诉人曾＊＊不服原审判决，向 ...

公平、平等自愿的原则下就邵阳市XXX公司承建湖南省XXXX交易大市场A项目工程结算、审计、付款等有关事宜进行友好协商，特达成以下协议，希双方共同遵照 一年后7个工作日内一次付清。”根据鉴定过程中邵阳市XXX公司提交的《工程决算书》，可以确认邵阳市XXX公司向长沙XX房地产开发有限公司提交决算资料的时间 ...

年9月30日，桂林立信建设项目管理咨询有限公司对山水职业学院教学楼工程（二期）出具工程结算审定表，审定金额为x.75元。对此审定金额，国联公司予以确认， 元停工损失，同时鉴定程序亦无违法之处，本院确认x元教学楼停工损失包含了以前审计报告所列的x.86元停工损失。因此，盛某公司上诉主张广西中大信工程造价 ...

对结算单最后三行注明的市质监局x元材料款及预算外签证部分管理费未扣除、审计后扣除问题，原告认为是被告私自添加，并举证有报警证明，本院亦认为双方在 单交给被上诉人而产生纠纷。上诉人对当天发生纠纷后报警的事实没有异议，提出双方签订工程结算单后，因对管理费能否优惠的问题协商未果而产生纠纷并报警。本院认为该 ...

的竣工决算资料和竣工图提供被告，以便对工程造价进行审计。其中包括原告制作的建筑工程结算书。该结算书确定系争工程造价总计为x元。其中X号厂房造价 ： 一、被告上海某某生活用品有限公司应于判决生效之日起十日内给付原告上海某某建筑工程有限公司工程款x元； 二、被告上海某某生活用品有限公司应于本判决生效之日起 ...

。张某某以江宁市政公司名义承接由江宁市政公司施工的项目，江宁市政公司按工程结算金额的10%支付给张某某。 对涉案工程款收入的审核，以江宁市政公司开具 或工资签收单的金额为14,069,066.00元。 张某某、江宁市政公司对《审计查证报告》的真实性无异议。张某某认为报告中对技术转让费、江宁市政公司借款 ...

乙方进度报告为准，即日内支付。”但被告所提交的其委托河南豫咨工程造价咨询有限公司所作的工程结算书中付款明细表显示其所付工程款x.70元为2008年1月至 及人工价依照地方现行公布价格执行，超过公布价格部分双方协商依实调整，因此，审计单位按照该人员某签单子计算材料价格并无不当，应予采纳。对被告提出的土方 ...

应支付原告崔某某工程款x.87元。根据被告现代公司与被告安阳工学院签订的建设工程施工合同，被告安阳工学院作为发包方，被告现代公司作为承包方，根据合同约定，在创业 要求工程款的利息应当按审计报告确定工程造价之日开始计算，即2003年8月27日起计算。被告现代公司辩称，创业楼审计报告不应作为结算依据，由于 ...