进行了补充约定。合同签订后，原告按约开始施工。施工期间，被告多次提出工程设计变更的要求，原告按照施工合同约定和被告认可的变更通知进行了施工。2008年 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。按专用条款第35.2条的规定，迟延工期，按合同造价的万分之二 ...

接受2万元违约罚款。现A公司于2009年6月11日才离场，需承担相应的违约责任。另外，A公司施工的工程存在诸多质量问题，违反了双方约定的设计质量 新建工程的耐久性和适用性没有具体的标准，系争工程的质量问题不影响工程的结构性，可以通过修复的方式保证原工程设计的耐久性和适用性要求。本院认为，从善意履行合同 ...

无关。 原告针对被告的反诉提供如下证据。 1、某广场幕墙工程设计分包合同书； 2、施工设计图； 3、设计人员证书； 以上证据以证明原告已经委托案外人完成某广场工程 仍与被告签订系争合同，双方对造成系争合同无效均有过错，应当各自承担相应的责任。系争合同确认无效后，因该合同取得的财产，应当予以返还。 被告 ...

加固工程项某由双方认同的上海市建筑科学研究院科技发展总公司按上海市坤建建筑工程设计事务所设计的加固方案进行，某公司给与积极配合。该项某程的加固费由某公司承担， 表示不符，本院不予支持。至于某公司提出系争工程有变更和增加工程量，造成工期延长应由正特公司承担责任的主张，本院认为，工程量的变更和增加并不必然 ...

5#住宅楼，合同内的项目按合同约定，合同外的项目按市场价，鉴定补充新增造价为：设计变更单、图纸会审、有安新公司签字的现场签证单造价6561.66元，有监理签字的 结算价款的情况下，为保护已完工程，必须在现场派驻看护人员，是其履行合同责任而采取的必要措施，该看护费应由安新公司承担。但宏亚公司要求按每天3 ...

，伏牛山建筑公司把施工责任转嫁到监理人员身上，没有法律依据。 2、铁岭新村住宅区X＃楼图纸会审纪要一份。证明伏牛山建筑公司是严格按照设计图纸进行施工的。 经 单位的原因造成的，与伏牛山建筑公司无关，该公司无需承担责任。该公司应该对楼房的上部工程质量承担法律责任。第二点：伏牛山建筑公司的自检记录在前，是 ...

与反诉人签订合同后，于2006年3月与江西省轻工设计院签订了有关讼争工程项目的《建设工程设计合同》。2006年4月1日，反诉人也分别与衡阳市第三建筑 ，且此合同为固定总价合同。被告严重违反合同约定，应支付拖欠的工程款及承担违约责任。2、付款凭证5份。2006年2月27日付了133.767万元、2006 ...

26日会议纪要及图纸会审纪录各1份。证明在施工过程中，恒升公司多次变更工程设计，增加工程量从而导致工期的延误，是恒升公司的原因造成的工期延误。恒升 公司应对不合格项目及遗留问题承担责任；6、2004年12月14日省六建公司苑中苑项目部项新乡市建委清欠办出具的情况反映，证明本工程2004年5月基本完工， ...

并赔偿空库运行的损失1260千瓦/小时×24小时×80天×0.29元/千瓦=x元及人员工资1.6万元。 原告兼反诉被告辩称：反诉原告是造成本诉被告水电站大坝 大坝安全管理条例》 第八条第一款兴建大坝必须进行工程设计。大坝的工程设计必须具有相应资格证书的单位承担。 第九条第一款大坝施工必须由具有相应资格 ...