工程款申请支付表、2003年3月31日建设工程质量整改通知、2003年9月8日质量隐患通知、8-X层恢复施工预付款协议、预付工程款收据、建筑工程施工 被告)的停工损失及停工损失的大小 原告举证：建设工程施工合同及补充协议、工程开工令、会审图纸、建设工程规划许可证及登记表、变更通知、原告就被告违法违约 ...

施工函。该函载明：在亿宏公司未落实规划与施工许可证的完备手续之前，必须暂缓施工，待相关手续完备后再恢复现场施工，且要尽速完工，以免扩大损失。2002年8 款项上概由你司与之全权处理。当然针对该项目，你司不再负有任何担保责任。 原审法院又查明：侨德公司无建筑工程施工资质。第三人具有工业与民用建筑工程施工 ...

条“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证……”的规定，及时完善建设有关手续，申领建设工程施工许可证 的真实性，结合X号鉴定意见书及璧山公司提交的人工工资领条，依法确认施工停置损失费为x.74元，人工损失费为x元，共计x.74元。 据 ...

施工，2006年1月13日湘潭县建设局准予上述厂房、办某、综合楼建筑工程施工，并颁发施工许可证。被告从2005年8月11日起分期分批向原告支付工程款。 工程开某前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证”的规定，以及某公司与某公司所签合同的约定，某 ...

许可证一份，证明给禹州市建设委员会批准原告在本案诉争的土地上建住宅楼取得建筑工程施工许可证。12、禹州市房产管理局禹商品房预售字第2007-X号商品房（预）销售 公司补办征地手续的批复》一份；21、存根一份；22、禹州市商品房预售申请审批书一份。被告提供上述证据，以此证明其所作出的土地处罚决定书和补缴 ...

欠付工程款至此应为2,534,017.1元。利驰公司应依据之前双方签订的《建筑装饰工程施工合同》的约定按日0.5%的标准分别自2006年4月30日起至 。且不认可利驰公司提出的开竣工时间，认为2005年11月4日建设工程施工许可证取得时间为开工日期，《安全管理协议》中约定的完工日期2006年4月29日 ...

的全部内容（电除外）。合同工期总日历天数75天，以和达公司开工通知和施工许可证允许开工之日算起；开工日期原定草签协议定为2004年12月29日开工， 年10月21日，双方当事人签订《昆明市和达家俱公司加工车间和附属设施建筑工程施工合同补充协议（1）》，主要内容：双方2004年12月31日签订的施工合同 ...

建设工程规划许可证，2001年9月16日，张某乙、张某甲补办了建设工程施工许可证。 2001年7月14日，张某乙、张某甲声明，东营区经济园区X-X号楼 、张某乙已使用。张某甲、张某乙对证某真实性无异议。 2、东营市东营区建筑工程质量监督站关于建设工程竣工核验质量问题处理回执，证某车某某已干完工程，验收 ...

年4月15日签订了《建筑工程施工合同》后，成立了铁西达公司。台州公司将竞买所得资产都归属于铁西达公司，将项目土地证、规划许可证等五证均办到其名下后 为支持其上诉请求，提交了以下证据： 1、《关于铁西达公司申请设立的报告》，证明台州公司向工商部门申请设立铁西达公司； 2、《铁西达公司股东名录》，证明铁西 ...

会应第三人重庆某某房地产开发有限公司就“某某城A12-AX号楼”建设某程的竣工备案申请，于2008年11月28日作出了沙建竣备字（2008）XX号《重庆市 发放的工程名称为“某某城A12-AX号楼及地下层”、编号为（略）x的《建筑工程施工许可证》。 4、重庆市规划局于2008年9月9日出具的渝规建验（ ...