现场勘查确定的维修、维护方案，立兴铁矿与沈阳矿务局基本建设某公司签订了《立兴铁矿井下巷道、溜矿井维护及中深孔爆破工程切割槽承揽合同》和 损失2,809,191元人民币。” 一、二审案件受理费共计58,240元均由温州通业建设某程有限公司承担。 本判决为终审判决。 审判长孙建华 审判员李敏 审判员白德阳 ...

合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第二款“因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程合同 点及标高，2003年11月3日睢阳公安分局审核同意施工方案，六冶一公司据此方可进行施工，三项工程的延误开工均由睢阳公安分局的原因所造成，睢 ...

、蒙山县人民政府（以下简称县政府）、第三人万某、广西正地建设发展有限公司（以下简称正地公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2010年11月12日作出（2010 投资合作协议》、《蒙山县发展和改革局文件》、《陈村桥施工合同》、《设计图纸变更（补充）通知单》及《通知》的真实性无异议。对于《陈村桥基桩施工 ...

三份，证实原告承建的7＃、8＃标准厂房施工临时用电施工方案、模板工程施工方案、脚手架工程施工方案已得到监理单位审查同意； 14、7＃、8＃标准厂房各类 可以享受市人民政府规定的一边进行设计、一边施工建设、一边办理报建及相关手续等优惠政策，原告与被告天骄公司在此前提下签某了《建设工程施工合同》，该合同是 ...

工程价款的利息，并承担违某责任。第三部分专用条款三、施工组织设计和工期11、开工及竣工日期：开工日期以发某人办妥施工许可证及现场具备 x元，由莆田涵江医院负担；反诉受理费人民币6018.28元，由福建省涵城建设工程有限公司负担人民币241.49元，莆田涵江医院负担人民币5776.79元。本案二审案件 ...

了鉴定报告。综上，根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合某纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，特提起诉讼要求判 问题及后续处理的会议纪要，证明修复、加固缺陷建筑物的基本方案； 17、图纸目录； 18、结构加固设计说明； 19、结构板碳纤维加固布置图； 20、结构梁 ...

深圳美术公司）、上诉人广西南宁桂景大酒店有限责任公司（以下简称桂景公司）因建设工程合同纠纷一案，不服南宁市中级人民法院（2008）南市民一初字第X号民事判决 日完成。直至2006年3月9日，桂景公司仍存在不能提供全部施工图纸和设计方案，致使深圳美术公司在此期间施工受到影响。甚至到2006年3月14日桂 ...

条第一款和《中华人民共和国合同法》第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条的规定，判决如下：一 的上诉人，为了能早日收回大部分工程款以挽救企业命运，唯有妥协，违心地同意此方案。因此，上诉人同意被上诉人扣留3万元利息，明显是被上诉人乘人之危，以不付款作为 ...

审定的施工图、国家民用航空机场建设工程预算定额和海南省间接费取费标准及有关文件、经甲方审定的施工组织设计和具体施工方案；工程取费标准，按二级施工 协议》，约定：根据海南省人民政府办公厅琼府办函(1998)X号文规定，美兰机场工程项目法人由原机场总公司变更为海口美兰机场有限责任公司，同时，根据国家经贸委 ...

元，分5次付清。其中合同签订后7日内付款70000元，提交方案设计文件、扩初设计文件、施工某文件时分别付100000元、80000元、80000元，工 公司支付质量保证金200000元。 被告武汉房地产公司提出原告深圳园林公司未提供合法的建设业发票，因发票不合法不能抵销被告武汉房地产公司的付款义务，故 ...