工程造价（略）.13元。该审核报告还对造价鉴定等问题作了补充说明：1.本工程造价的计算方式是执行《广州市1991年建筑工程预算价格表》等定额，此 》及其附件经双方自愿协商，且内容合法，故具有法律约束力。 经法院委托咨询公司审计，咨询公司执行《广州市1991年建筑工程预算价格表》等定额标准，以江南公司已 ...

原审法院委托上海黄浦公瑞会计师事务所对由开天公司施工完成的变更、增加部分工程造价进行鉴定，确定该部分工程审定价为人民币（略）元。 原审法院审理后认定，开 增加工程并得到上诉人的认可。原审法院据此对工程变更、增加部分进行了审计，并按审计造价判决上诉人给付该部分工程款并无不当。上诉人否认存在变更、增加工程 ...

年1月26日竣工。2000年1月19日，琼山市审计局对该工程进行结算审计，确认该工程造价为（略）．17元。2000年，原告以被告拖欠工程款为由将被告诉至 保富娱乐城项目的设计影响程度如何5、充分解释(2002)汇德号字第X号《工程造价鉴定报告》中的＂因建设泄洪沟被占用土地的土地价格减值损失(补地价)＂ ...

原告诉讼请求中只要求被告给付增补工程款x元，属于当事人对实体权利的处分，对审计多出部分，在本案中法院不予考虑。 综上所述，依据《中华人民共和国建筑法》第二十 工程款的约定不能成为上诉人湘潭王朝大酒店有限公司返还财产折价补偿的抗辩理由。工程造价鉴定报告表明，原合同范围内2-X楼地毯垫未做的部分，已在审核 ...

”；二、中华公司在双方联合开发的房屋中所占的权益为（略）元；三、工程造价鉴定费用（略）元由统建办和中华公司各承担6000元；四、驳回统建办 进行财务结算的基础，而只能进行评估结算。中华公司在原再审过程中也要求对工程进行重新审计，以确定中华公司在联合开发项目中的权益。故中华公司在联合开发项目中的投入应以 ...

兰州市中级人民法院提起诉讼。在该案审理期间，原审法院委托甘肃省工程造价咨询中心、甘肃省建设工程造价管理总站对光辉商贸大厦工程造价进行了审计，结论为：该工程总 双方签证认可的工程直接费年度划分表、合同中计算间接费约定条款等，故此造价鉴定是客观准确的，一审法院及甘肃省高级人民法院审理光辉村诉讼案时均认可了 ...

原审法院认为，工程停工的事实存在，停工有停工报告，复工有施工日志，鉴定机构据此计算停工天数并无不当。工程的变更有设计单位的设计变更通知单， 的价格没有发生变化。（四）河南世纪工程造价咨询有限公司《工程造价司法鉴定意见书》中《项城市看守所工程造价鉴定明细表》中序号6“停工损失”认定为174717.93元 ...

，委托上海某建设咨询有限公司（以下简称“某咨询公司”）就反诉原告施工的工程总价进行审计，2009年1月某咨询公司出具某审基2009X号《（略）某工程造价的 ，在参照原合同约定的价格基础上，本院委托某咨询公司进行了造价鉴定。依据某咨询公司出具的鉴定报告、补充报告，并结合庭审中反诉原告就铝合金问题的异议， ...

争议金额以合同约定应以业主最终审计结果为准，且付款方式约定在建设单位将相关款项拨付到总包帐后生效； 2、仲裁受理通知、造价鉴定通知、结算书之专业分包 公司关于“工程付款方式为工程款由建设单位拨付到总包帐后生效，结算金额以最终审计价格为准；被告与建设单位存在结算争议，且争议已经被仲裁受理，本案结算金额需 ...

“大代小”技改项目输煤建筑工程施工合同协议书》、《建设工程造价审核确认表》、《基建工程预决算审计结果表》。以证实葛洲坝集团公司与业主湖北宏源电力工程股份 于2007年4月6日作出《黄石电厂“大代小”技改工程综合楼和碎煤机室工程造价鉴定报告书》（以下简称“报告”）。其结论为：一、黄石电厂“大代小”技改 ...