代理人王某，湖南某律师事务所律师。 上诉人（原审被告、反诉原告）长沙某信息咨询有限公司，住所地（略）。 法定代表人刘某，董事长。 委托代理人潘某某，湖南某 规划管理局批准宗地容积率为2.5，已达到合同的约定。双方纠纷的关键在于建筑面积的计算方式：若依据合同签订时长沙市的政策，带征公共绿地可以计入有效 ...

交叉口（项目名称暂定“五洲格调街区”）底商的房屋共X栋楼的1、X层，建筑面积约x平方米，出租给合力营销公司作专业的家居类市场使用；由于本租赁房屋 通间的商场形式重新进行底商的改造设计，根据郑州市长丰工程建设监理有限公司于2009年9月18日出具的《关于河南盈嘉投资管理咨询有限公司施工情况的说明》一份， ...

第三人与原告签订一份《内部承包合同》，约定原告作为第三人“曼哈顿广场”土建工程某建筑内部责任承包人，负责施工合同履行，承担工程某量、进度、安全等一切经济和法律责任 （黄某中、高延峰、张会强）、河南新衡达工程某价咨询有限公司（毛炳强）、洛阳敬业会计师事务所有限公司（陈政）、河南海天工程某价咨询有限公司（ ...

X，董事长。 委托代理人姚X，上海市X律师事务所律师。 原告X设计咨询（上海）有限公司诉被告上海X贸易有限公司房屋租赁合同纠纷一案，本院于2009年9月25日 客观长期存在，其形成有历史遗留原因，且有合法的土地使用权，故不宜作非法建筑论处。原、被告签订的租赁合同，双方意思表示真实，内容不违反法律规定， ...

2006年3月开始施工，2006年3月15日至4月20日因工程基础改变设计而导致工程暂时停工，孙某某与顺意房产公司达成协议：由于基础改变给乙方(孙 申请，要求鉴定因停工造成的人工费损失。经原审法院委托，沈阳建正工程造价咨询事务所有限公司于2007年5月28日作出《施工人员停工损失费鉴定报告》，结论为： ...

内的平整，办理开工前应由被告贵人袜厂办理的一切施工手续，并提供建筑施工设计图纸肆份；中驰公司负责施工区域的临时设备设施，水、电管线的铺设 门、办公楼木门、楼梯扶手、不锈钢防护窗等只能按当地实际市场价计算。经益阳方正工程咨询有限公司工程造价鉴定：楼地面找平、卫生间防水、办公楼木门、铝合金玻璃门、 铝合金 ...

王某某，河南福聚（略）事务所（略）。 被上诉人（原审被告）商丘市中原建筑有限公司。住所地商丘市X路X路交叉口。 法定代表人孙某某，该公司经理。 被上诉人 龚某某没有履行。 2009年9月14日，应原告的申请，法院委托河南科技咨询司法鉴定中心对原告办公楼是否存在质量问题、形成的原因及修复费用进行司法鉴定 ...

有限公司（以下简称生亿行公司）与被告（反诉原告）任丘市四平房地产开发有限公司（以下简称四平公司）委托合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序 利用国家法律政策和地区差异享受税收利益。成立工程机械租赁公司、劳务分包公司、设计咨询公司的目的是将承包的一部分利润合理合法的转移到自身控制或拥有的公司名下 ...

公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。 原审法院审理查明：张某系上海仁建建筑设计咨询有限公司(以下称仁建公司)股东、法定代表人，龚某某与王某系仁建公司职工。 ，合伙企业祖构事务所成立至今，未开展经营活动，企业也未获得行业主管部门颁发的建筑结构设计资质许可证书。其次，上诉人张某、王某均自认，三合伙人均未 ...

终结． 原审查明，1994年9月8日，五建厦门分公司与汇成公司签订《建筑工程施工合同协议条款》(简称协议条款)，约定“汇成商业城太平洋广场的土建(不包括桩 万元，华汇公司主张的因设计变更减少工程款433．8756万元有异议，对双方的异议部分经委托厦门银盛建筑经济咨询有限公司(简称银盛公司)鉴定，银盛 ...