上海某建筑市政工程有限公司辩称：在实际施工过程中，由于反诉原告拖延取得施工许可证，致使实际开工日期延后。并且，在实际施工过程中，存在诸多增加工程量，此 不能按时交付使用的，其责任由承包人负责赔偿，如在施工过程中，因承包人原因无法或者没有能力承建、停工一个月以上，发包人有权力终止协议改变承包人，重新发包 ...

交纳、租赁经营、违约责任等；合同第八条特别约定了因政府有关部门对原告租赁经营场所的土地进行重新规划,致使本合同不能继续履行,两被告负责与有关部门协调解决,并按 岳云中学招待所系岳云中学的财产，岳云中学系该招待所组织发包人，发包方案说明岳云中学在计划发包时知道《南岳古镇修建性详细规划》已经实施的事实。 ...

月24日左右，由于被告钢材、水泥未及时供应，一直停工到大概10月9日才开工。该证据欲证明因为被告原因致使工期延误，造成原告多支付钢管租金等损失。 被告冯 支付工程价款的，应予支持。同时该解释第十四条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。以上解释界定了房屋竣工的 ...

的请求。就杉联公司提出的上述中天公司擅自停工、撤离工地并致工期延误的原因而言，根据高院生效的判决认定，因杉联公司几经分包经过招投标已经确定的工程、 有关规定，“当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。”就本案而言，中天公司虽有一定 ...

时可以顺延，其中三种原因是：1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；2、发包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行； 顺延和停工。合同履行中，Q达公司没有选择停工，也没有书面要求顺延工期，但根据补充协议的约定，因延期付款导致的136天延期工期无需承担违约责任。 另外，自 ...

法律规定，均合法有效，对双方均具有约束力。在合同履行中，上诉人安建公司因自身原因导致合同未能按合同约定期限完工，有安建公司2007年6月28日 年8月20日签字确认，被上诉人应付款67万元，然而被上诉人未付分文，造成工程停工，被上诉人应承担全部责任，即安建公司不应承担违约责任。本院认为，关于2007年 ...

八十三条也明确规定“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 承包人原因延期竣工的，延期达到5天，发包人有权解除合同，承包人支付合同总价的20%的违约金，因承包人原因致使工程达不到质量要求的，承包人支付不合格部分总价 ...

脚筋板位置不符合要求等问题，致使被告在工程中无法使用，被迫停工13天，造成停工待料损失x元，且还需向业主承担因停工造成的误工3天的违约金12万元 2008年10月10日至2009年9月26日止；承包方必须按照本合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的日期竣工，根据总工期要求，承包人每拖延1天须向发包人支付 ...

进度审核结算为人民币189，984．18元(摊位市场备料款和商住楼备料款未计入)；停工、外来干扰损失费结算为人民币72，845．44元。但上述两份结算书未 施工，完成部分工程量。但因上诉人发包的工程项目自身存在纠纷和欠缴电费而被停电等多种原因，不具备正常的施工条件，致使被上诉人无法按合同约定正常施工， ...

组成合议庭审理了本案，现已审理终结。 原审法院审理查明：2009年4月8日发包人湖南某职业教育基地建设开发有限公司以其某分公司名义与承包人建筑公司签订了一 在原合同单价上增加20元每平方米的劳务包工单价给乙方；2、由于甲方原因停工给乙方造成了损失，甲方在补给民工误工费的同时直接造成乙方经济损失并给予 ...