期间，绿创公司多次对原设计方案进行变更，并要求增加土建工程建设费用或由大恒公司自行承担土建工程工作。为尽快完成环保工程，2001年11月，大恒公司同意 增加了工程的投资。《变更协议》约定2002年10月15日前完成设备安装调试等工作，此后的3-6个月完成环保验收，竣工验收以顺义区环保局检测评定结果为准 ...

日，红胜欣公司竣工并报昆明万昆建设监理有限公司（以下简称万昆监理公司）。增加工程为金属加工车间，工程款x.50元。红胜欣公司为和达公司施工的工程款为 年4月30日合同通用条款第32条规定了工程竣工验收的程序及建设方和发包方在验收工作中各自的权利义务，通用条款中规定的组织竣工验收的义务人系发包人。而双方 ...

雅居特公司相应诉请本院予以支持。富伦德酒店认可酒店零碎增加工程单中除第二、三、七项之外，其他工作雅居特公司实际完成了，但认为应算在总合同价款 在合同约定的竣工日期之后到货，而在合同约定的竣工日期之后，双方还签署单据确定零碎增加工程，综合以上情况，工程没有在合同约定的2007年5月19日竣工，并非由于雅 ...

变更项目鉴定价格x.81元+留守人员工资x元+经济签证鉴定价格x.76元+层高增加30厘米项目鉴定价格3967.24元+商品砼差价项目鉴定价格x.83元），扣除 签证单。但是监理工程师作为建设方委托的施工质量、进度和信息管理的现场专业工作人员，了解和掌握施工的具体情况，其在经济签证单上签字，证明签证 ...

人员对其职责范围内的工作予以完成。2003年12月26日以二勘院名义向蒙自矿冶公司提交了《关于阿尾尾矿库工程勘察工程量及费用增加的请示》及《工期延长 公司签订的《建设工程勘察合同》，作为阿尾尾矿库地质勘察工程，因二勘院要求增加的工程量没有得到蒙自矿冶公司的批准，最后双方确定勘察费依照勘察合同约定的80 ...

某甲在涪陵路桥公司的技术指导下完成土石方的爆破、挖运和填筑。对此项工作承包人是否需要具备相应的施工资质，法律没有明确的规定。根据《合同法》第五十 证据，其应承担举证不能的法律后果，故向某某请求支付因土石比例调整而应增加的工程款，本院不予支持。)经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》 ...

或者解除合同，被保险人未履行前款规定的通知义务的，因保险标的危险程某增加而发生的保险事故，保险人不承担保险责任”。另外保证保险合同中约定：“被保险人如 投保人有潜在的不还款风险，或者有任何可能导致本保险合同风险增加的情况，应在十个工作日内通知保险人，并且协助保险人共同采取措施减少或者消除风险，否则， ...

。《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第六条规定，若增加诉讼请求与讼争的劳动争议具有不可分性，应当合并审理。本案为劳动合同纠纷， 仲裁费于法无据，应当予以纠正。 综上所述，1、请求罗安公司支付吕某某在工作期间正常工作日、休息日及节假日加班工资（略）.76元，包括(2003年1月6 ...

上述8笔的涂改增加金额（略）元，由王某甲个人侵吞。案发后，二被告人均全部退回了赃款。 原审法院认为，被告人王某甲、梁某乙身为国家工作人员，利用 ＂个人贪污数额＂，属适用法律错误。应参照最高人民法院关于《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》中对共同贪污犯罪中＂个人贪污数额＂的规定，即共同贪污犯罪的， ...

吕某在翁某离开濑江公司后即担任五环公司技术顾问，参加该公司前期技术工作，签订技术转让协议，提供技术服务，编写企业标准，负责解决该公司对外承接的废水 书》。该注册书将利达公司更名为五环公司，法定代表人仍为翁某，并增加经营范围“经销污水净水剂”。 濑江公司认为：上述证据可以证明以下事实：(1)五环公司简介 ...