工程公司(以下简称江南公司)为与日本清水建设株式会社(以下简称清水会社)建筑工程承包合同纠纷一案，不服广东省高级人民法院(1997)粤法经二初字第X号民事判决，向 江南公司提供的证据难以认定是施工人员、机械台班窝工；至于清水会社变更设计图纸会产生施工期限延长的情形，未有证据证明江南公司主张过该权利，且 ...

原告昆明正基房地产有限公司(以下简称正基地产)诉被告云南省第三建筑工程公司(以下简称省三建司)建设工程施工合同纠纷一案，本院于2004年9月15日立案受理后 》、《基础主体结构工程验收记录》、《工程竣工情况汇报》、《单位工程竣工验收证明书》，证明工期延误的原因是正基地产变更工程设计、增加工程量，工程 ...

律师。 上诉人全某(莆田)高分子发泡材料有限公司(以下简称“全某公司”)因与被上诉人福建省第一建筑工程公司(以下简称“省一建公司”)，原审被告福建大地湄洲工业区开发有限公司(以下筒称 11月1日、12月5日，双方先后签订的《工程施工合同》约定，该预算书作为合同附件。另查，1997年3月12日，全某公司 ...

，男，居民。 上诉人垫江县某某院与被上诉人重庆市某某建筑工程有限公司（以下简称某某公司）建设工程施工合同纠纷一案，重庆市垫江县人民法院于2011年11月21日 公司进场施工。其间，经双方协商并经有关部门批准，在原合同基础上对工程内容进行了重新设计变更（更改内容为：随着现场结构使用增大，将层顶钢管结构及 ...

第五栋楼进行改建施工的事实； 11、建筑工程施工图纸复印件2张，经核对与原件一致，欲证实龙XX按照合同约定的房屋结构准备施工图纸； 12、报告复印件7份 主要原因系新建房屋由40套房减为32套房，而导致新建房屋楼层减少是因原设计的新建房屋的高度影响了相邻关系，因此建设主管部门依法规划时降低了新建房屋的 ...

第五栋楼进行改建施工的事实； 11、建筑工程施工图纸复印件2张，经核对与原件一致，欲证实龙XX按照合同约定的房屋结构准备施工图纸； 12、报告复印件7份 主要原因系新建房屋由40套房减为32套房，而导致新建房屋楼层减少是因原设计的新建房屋的高度影响了相邻关系，因此建设主管部门依法规划时降低了新建房屋的 ...

第五栋楼进行改建施工的事实； 11、建筑工程施工图纸复印件2张，经核对与原件一致，欲证实龙XX按照合同约定的房屋结构准备施工图纸； 12、报告复印件7份 主要原因系新建房屋由40套房减为32套房，而导致新建房屋楼层减少是因原设计的新建房屋的高度影响了相邻关系，因此建设主管部门依法规划时降低了新建房屋的 ...

第五栋楼进行改建施工的事实； 11、建筑工程施工图纸复印件2张，经核对与原件一致，欲证实龙XX按照合同约定的房屋结构准备施工图纸； 12、报告复印件7份 主要原因系新建房屋由40套房减为32套房，而导致新建房屋楼层减少是因原设计的新建房屋的高度影响了相邻关系，因此建设主管部门依法规划时降低了新建房屋的 ...

第五栋楼进行改建施工的事实； 11、建筑工程施工图纸复印件2张，经核对与原件一致，欲证实龙XX按照合同约定的房屋结构准备施工图纸； 12、报告复印件7份 主要原因系新建房屋由40套房减为32套房，而导致新建房屋楼层减少是因原设计的新建房屋的高度影响了相邻关系，因此建设主管部门依法规划时降低了新建房屋的 ...