建发公司针对被告合立公司反诉辩称：合同在履行过程中，X号楼因被告合立公司建设用地方面的原因不能开工，为解决X号楼的施工问题，X号楼延期开工两 包含被告指定分包的分项工程的工期，分包工程与主体工程穿插施工；如被告不能办理项目的合法审批报批、报建手续，被告承担由此给原告造成的损失，但原告不能协助完善招投标 ...

2009年12月7日《关于高行镇小城镇J、C、D地块前期开发项目建设拆迁期限延长申请报告》；2、浦建房拆许某（2003）第X号房屋拆迁许某证； 的证据认为不真实，由于高行镇政府开发的建设项目是虚假的，基于虚假项目出具的材料均是虚假的。对其提供的法律依据认为建设用地批准书上记载的土地性质是国有，拆迁方案 ...

X组签订的《承包经营合同》，证实张某承包经营水泥制品厂经营权和取得6.85亩企业用地使用权，期限35年。3、柞水县土地监察大队1995年12月29日对张某承包 年政府工作的通知。4、柞水博隆置业有限公司关于申请对博隆惠达城建设项目规划审批的报告。5、博隆惠达城规划评审会议纪要。6、日照分析图，证实城市 ...

。 以上事实由下列证据证实，本院予以确认: 20．证人贾某某证言证实，1997年中医学院项目用地单位找到国信公司承建，孙某丙将置地公司曾向江南管委会购买的1500 1992年12月29日印发的萧政发(1992)X号《关于明确镇乡工业小区建设用地审批程序的通知》规定:在批准定点的镇乡工业小区内，可由镇乡 ...

证实道县某某管委会于2004年2月28日向县某府出具报告，请求拨付征地补偿款60万元。 （5）道县某某管委会出具的《证明》一份，证实潇水公司新厂建设项目使用土地及该县X村的土地均不在道县X区规某用地范围之内。 （6）《招商引资建厂合同》2份，证实易某丙于2003年 ...

是县国土局的领导，他们在我村X村建设项目的用地手续时帮了忙，我们送给他们每人一块土地是感谢某们帮忙办好了用地审批手续，同时考虑到今后还要办理土地证分 改变用地性质的名义，要求民政局补偿，并向县政府、民政局以及相关领导写了一份报告，要求民政局补地给我村。2008年，县政府为此事专门开会，会上我们村里要求 ...

的土地证（郑国用2009第X号）复印件、《用地规划许可证》复印件没有原件作为质证的依据，且提交的日照分析报告不能作为定案的依据。最后，被上诉人作出涉案 建设某程规划许可证时，提交了申请、委某、项目批准文件、建设某地规划许可证、国有土地使用证、文物审批意见书、民用建筑设某方案节能评审意见书、总平面图、 ...

大桥项目经理部“关于对乌羊溪大桥X号墩施工增加砼围堰报告的批复”；⑶重庆对外建设总公司乌羊溪大桥项目经理部“关于对乌羊溪大桥X号墩基础请求设计变更的紧急 引道完工于2002年11月上、中旬。因此，被告向原告提供全部第二期临时用地的时间应当是2002年11月中旬，与原告投标文件中“总体计划网络图”显示的 ...

；另从本案查明的实际情况来看，本案中相应的《湖北新安房地产开发有限公司项目用地规划咨询报告》及《湖北新安房地产开发有限公司新安花园二期规划设计方案》均是案外人 问题，其证言也均只能证明鄂汉公司提出的是“整体规划、成片开发、审批到位、分期建设”的规划构想，该构想十分抽象，并无具体的技术含量和内容，且二 ...