暂停施工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延；合同还对建设准备与施工责任、质量与验收、工程价款支付及设计变更、材料供应、竣工与结算、奖罚等事项 使用了原告承建的房屋、车间。原审期间，本院委托株洲市公正建设工程造价咨询事务所有限责任公司对原告承建的工程进行评估，该公司按照按实结算原则对工程造价进行鉴定 ...

周转材料费用均按x.28平方米计算无异议。某某劳务公司要求按朱某某签字确认的施工进度款单项约定价计算费用。某某公司的项目负责人朱某某认为，某某劳务公司停工后 费用，是造成某某劳务公司不能按时完成施工进度的主要原某，主要责任在某某公司，故对双方当事人各自要求对方支付合同约定违约金5万元的请求，不予支持。 ...

； 9、株洲市X区湘江五桥征地拆迁建设指挥部与株洲鸿泰建筑有限责任公司签订的房屋拆除施工承包合某复印件，证实株洲市X区湘江五桥征地拆迁建设指挥部将湘江 、《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为 ...

，当时是设计不合某，与我们施工方无关，所以该证据不能证明我们在施工中存在责任；证据3不具有证据效力，该证据是原告单方面的行为，没有权威机构 日，“江南商城”工业品市场大楼的建设单位株洲江南商城，建设单位的主管部门粮油总公司，施工单位湘中一公司，还有设计单位以及株洲市基建主管部门、株洲市建设银行、株洲市 ...

工程施工图。 12、郴州东方时代财富广场室内装修工程施工图。 以上三证据拟证明原告按合同约定对被告财富广场室内装修工程进行了设计，并制作设计图、施工图，经被告审核 甲方的原因造成本工程中途停工达30天，已施工完的工程可先行办理验收及结算。违约责任：如甲方未能按合同履行、造成工程不能开工，支付乙方已完成 ...

四、关于本案的处理意见及双方的责任。1、剩余工程款的支付，本案被告解除了合同，依相关法律规定，建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量 质量合格，被告应当按照已完成的工程量支付相应的工程款，已经完成的工程量总价款=合同价格（518）×实际总面积（4498.28）-未做完的工程总价款（x.88） ...

；原告进场之前提交30万元的押金，在工程完工后返还；被告按工程总价的11%收取管理费，工程质量缺陷责任保证期为二年，质保期满后即监理处签发解除责任 协议书》及其附件、319国道怀化段文明样板路建设工程数量及投资汇总表、《施工劳务合同》，湖南金源建筑器材租赁有限公司书面委托书、被告制作的施工队结算书、 ...

有限公司（以下简称陆旺公司）、被上诉人中铁建工集团有限公司(以下简称中铁公司)建设工程分包合同纠纷一案，不服无锡市滨湖区人民法院(2010)锡滨太民初字第X号民事判决，向 的名义与何某某等三人签订的脚手架工程分包合同，因此相应的付款责任也应当由中铁公司承担。在施工过程中，由于何某某等三人保管不当，导致 ...

略）。 委托代理人杨某，该公司法务。 原告泰兴市十里甸建筑安装工程有限责任公司（以下简称十里甸公司）诉被告江苏中兴建设有限公司（以下简称中兴公司）、宁夏富兴达房地产开发集团有限公司（以下简称富兴达公司）建设工程施工合同纠纷一案，原由江苏省泰兴市人民法院立案受理，后最高人民法院将该案指定由本院进行 ...

的土建工程。2007年12月份我借用郑州鸿兴建筑有限公司的资质与双龙公司签订了建设工程施工合同。王XX、常XX以“工程保证金”“图纸、资料费”“进场费”为名让我分6次给 12、户籍证明1份证明：王某某是X年X月X日出生，已达到刑事责任年龄。 13、抓获证明：被告人王某某于2010年4月7日在佳和豪苑 ...