年12月10日，以原告作为乙方、被告作为甲方经协商签订了《建设工程施工合同》及《补充协议》各一份，协议约定：“甲方将荔浦迪海家园工程发包 应上缴给“迪海家园”开发商的购房款及其他款项筹集起来，将“迪海家园”尚未完工的装修工程继续施工完毕。被上诉人在本院庭审时，认可收到“迪海家园”的购房户交纳的款项共计 ...

图纸无设计，未列入本次报价。”第21条注明：“二次装修不计入报价。”2、上述工程完全属“钢结构”和“二次装修”工程，不属于城建二公司的“未完工程” 故城建二公司要求新长城公司支付工程款的诉请部分成立，本院予以支持。由于补充协议中规定工程经五大责任主体验收合格后，承包方必须保证60日历天内竣工备案结束， ...

公司与巩义市友谊宾馆签订的《联合开发七里河培训大楼协议书》及《补充协议》，明确约定双方系停建工程转让关系，原审法院认定为合伙关系错误；巩义市友谊宾馆借款 局二公司将七里河培训大楼的已完土建工程、已付的安装费用、已完成的装修工程、设备预付款转让给巩义市友谊宾馆，转让价款2250万元；巩义市友谊宾馆从营业 ...

公司与巩义市友谊宾馆签订的《联合开发七里河培训大楼协议书》及《补充协议》，明确约定双方系停建工程转让关系，原审法院认定为合伙关系错误；巩义市友谊宾馆借款 局二公司将七里河培训大楼的已完土建工程、已付的安装费用、已完成的装修工程、设备预付款转让给巩义市友谊宾馆，转让价款2250万元；巩义市友谊宾馆从营业 ...

公司与巩义市友谊宾馆签订的《联合开发七里河培训大楼协议书》及《补充协议》，明确约定双方系停建工程转让关系，原审法院认定为合伙关系错误；巩义市友谊宾馆借款 局二公司将七里河培训大楼的已完土建工程、已付的安装费用、已完成的装修工程、设备预付款转让给巩义市友谊宾馆，转让价款2250万元；巩义市友谊宾馆从营业 ...

法院判决认定：侨信公司与倪某海泰公司签订的装修合同及补充协议，是双方当事人真实意思的表示，未违反国家法律法规的禁止性规定，本院确认有效。 双方的争议焦点在于工程是否有增项以及侨信公司逾期交工75天是否属于违约行为。该院认为，合同虽然约定如追加项目，双方应另行签订 ...

，请求二审予以维持。 二审查明的事实：1、2008年5月8日双方签订补充协议之后增加、变更的工程项目有：（1）综合小楼二层1/2—F，④—F柱往E 值班室的门重新安装，值班室、放药室的墙面重新粉刷。2、施工期间，新华医院边装修、边营业，未停止营业。二审查明的其他事实与一审认定的事实一致。 本院认为： ...

，主席。 委托代理人张某某，该委员会办公厅秘书。 上诉人上海蒙达建筑装饰工程有限公司(以下简称蒙达公司)因与被上诉人海南省特区投资招商总公司(以下简称招商公司)、被上诉人 权后，将其中部分装修工程发包给上诉人蒙达公司施工，双方为此签订的《建筑装饰工程合同》及《补充协议》意思表示真实，内容合法，为有效 ...

，主席。 委托代理人张某某，该委员会办公厅秘书。 上诉人上海蒙达建筑装饰工程有限公司(以下简称蒙达公司)因与被上诉人海南省特区投资招商总公司(以下简称招商公司)、被上诉人 权后，将其中部分装修工程发包给上诉人蒙达公司施工，双方为此签订的《建筑装饰工程合同》及《补充协议》意思表示真实，内容合法，为有效 ...

工业部批准设某方案。第二组证据包括：1、铁山村委、河南省中原建设某公司第一工程公司1999年9月2日向河南省人民政府以及河南省电业局书写的情况反映；2、群众来访处理 月8日东电公司和铁山村委及郑州中原建筑公司、见证方米河镇政府签订的补充协议，内容为：为安慰购房村民，特补安抚金x元。1999年11月5日 ...