于双方签订买卖合同之日起5个月零10天将购房合同项下的房地产权证交给乙方中每一人，每逾期一日甲方则应当向乙方每一人支付按总房款万分之三计算的违约金 贷款，办理按揭贷款需要办出产权证，所以在2004年3月24日开具发票，且将发票交给了原告，但事后原告取消了贷款，致使被告未收到原告本以贷款方式支付的余款， ...

依约交付房屋及擅自改变房屋结构多出X层观景阁，属于严重违约，原告享有解除合同的权利。被告以原告对观景阁提出装修意见及领取果汁搅拌机作为原告已接受七层观景 《房地产预售契约》，若认购方收到通知书后10天内未提供个人资料，本楼宇认购取消；所购房屋于1999年8月31日前竣工，同年9月30日前交付使用；该 ...

《补充合同》送交万某公司，工程公司在《补充合同》中提出如下要求：取消原合同有关工期约定的条件，住宅部分于1996年9月30日完工；商场部分，工程公司 《补充合同》中有关工程公司向万某公司购买300万某房屋的约定，属意向性约定，购房合同尚未成立。据此判决：一、终止履行双方当事人于1994年6月20日签订 ...

5516元、会所投资2262元，合共（略）元)。另查明，原、被告在签订商品房买卖合同的同时，签订了一份《补充协议》，当中被告认为要求原告交纳的8800 上诉人收取中央管道煤气费1814元不当，应予纠正。上诉人上诉认为其已发放给被上诉人购房须知、价目表，又签订了认购书、补充协议，其收取设施费不属于价外 ...

21平方米，较暂测面积少0。55平方米，其误差已超过1％，被告已按照双方合同的约定对房价总款作调整，退回了多收部分。原告认为被告应当交付的房屋面积 （略）元)，况且时间相隔两年多。而且法律法规没有对购房业主收取房产测量费的规定，楼盘测量是对开发商的收费。况且被上诉人也在其售楼宣传广告资料中注明“除楼价 ...

交付的房屋建筑面积为129.38平方米，较暂测面积少0。96平方米，但按照双方合同的约定，其误差没有超过1％，被告无须对房价总款作调整。原告认为被告应当 略）元)，况且时间相隔两年多。而且法律法规没有对购房业主收取房产测量费的规定，楼盘测量是对开发商的收费。况且被上诉人也在其售楼宣传广告资料中注明“除 ...

三款，双方同意以华福公司已付购房款1693万元作为琼港公司向侨海公司购房的已完成投入量。合同签订后五日内，琼港公司向侨海公司支付450万元定金，半个月内 中存在过错，该利息损失应由其自行承担；但侨海公司在未与琼港公司解除合同的情况下，将通宝大厦工程项目委托代为处置中心进行处置，并擅自委托他人再次预售， ...

料拖迟引起关键线路工期顺延182天；(6)图纸迟供引起的工期顺延102天；(7)2#、3#楼设计变更取消夹层，拆除已做模板、钢筋等工期顺延10天；( 直接支付施工方，绍兴三建不再收取总包费用。 本院认为，当事人应当按合同约定主张权利。依据三方合同的约定，桩基工程由长峰公司直接支付给施工方，绍兴三建不再 ...

四三一厂承担(即全部经济损失的30％)，勘察院要求追加设计单位，显然不当；本案所涉建筑均系职工集资修建，并已进入房改，其与职工签有购房合同，由于勘察失误，造成房屋 包括由原五楼一底改为六楼一底，取消了X号设计图中的沉降缝。该设计室还完成了上述建筑的基础设计，其确定的基础持力层为粉质粘土层(B层)。另外 ...

价值远大于出售价，显失公平。 被告刘某辩称：原告的撤销权届满，应予取消，合同法第五十五条有明确规定，同时该合同的标的物已转让给善意第三人，我丧失了该 某身份证复印件一份，证明其基本情况。 3、龚发珍等七人的证明一份，证明刘某向他们借款购房的情况。 为证明本案客观事实，本院依职权调取、收集下列材料，并在 ...