方为该项目的投资方，丁方为出地方。在联建项目的建设过程中，由于投资方的资金不到位致使该项目停工至今，目前工程完成部位到该建筑地上三层半。2005年8月 手续，组织施工并向房修公司提供工程设计方案，定期向房修公司提供工程建设报告及财务报告，在项目建成后按照约定比例与房修公司进行权益分配等。2、确认北京市 ...

真实有效，可以认定田作宏系马某某B区X号楼工程工地的管理人员。关于鉴定报告及工程款数额的认定。鉴定造价部门依据马某某的申请和法院的委托，出具了豫光大 施工主体的可能性。故一审法院认定马某某是本案工程合同一方主体正确。关于是否由于资金不到位田作宏和马某某撤出了工地，马某某是否实际干完本案争议工程的问题。 ...

的声明、新余市对外贸易经济合作局的函、批复，证实因香港金志洋行认缴的注册资金不到位，经新余市对外贸易经济合作局同意其退股，并同意金亚公司吸收英国成功公司投资入股 金亚公司的批复、新亚新公司的有关文件、新余金山有限责任公司会计师事务所验资报告，证实金亚公司成立的经过及该公司的性质等情况。 （8）金亚公司 ...

合同属有效合同。合同签订后，三亚工程处已依约进场施工，但因湘琼公司资金不到位，要求三亚工程处停工，造成＂广南大厦＂一直停工至今。三亚工程处诉求解除该 理由不成立。对于＂广南大厦＂工程的造价，海南省诉讼证据鉴定中心对此作出的鉴定报告符合法律规定，本院予以采信。在本案中，三亚工程处只要求支付工程款（略）． ...

专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算 2000年11月8日已经动工。在合同开始履行后，由于被告资金不到位，导致整个工程的施工进度不能按原计划进行。施工过程中，原告就整个工程曾按被告 ...

。施工中，由于昆明中合房地产有限公司(以下简称中合公司)建设资金不到位，加上昆明召开世博会和政府干预(翠湖周边不能建盖高层)等因素，造成停工7次，给我公司 编制决算，经审定作为最终决算。乙方在工程竣工后15天提交结算报告，甲方(建设方)在接到乙方决算报告后10天内审批，审核批准后，3天内送到经办银行。 ...

九鼎业委会提交了以下证据：1、《关于召开第二届业主代表大会选举新一届业主委员会的报告》一份。2、《九鼎雅园第二届业主代表大会选举新一届业主委员会的情况报告 ，物业工作已交接，照片未显示是何时拍摄。另认为，该情况确实存在，就是资金不到位造成的。 本院认为被告提交的证据1、2与原告提交的证据2、14相矛盾 ...

基础部分完成，郏县分公司应当按约定向鸿兴建筑公司支付工程某度款或预付款，由于其资金不到位，一直未向鸿兴建筑公司支付工程某，导致工程某期停工，截止案件审理期间， 后未与鸿兴建筑公司进行合同变更是错误的，工程某工报审表、工程某工报告等上面均显示工程某称为振宇公司成品库；2、工程某理人员签字是在劳动局调解下 ...

年6月2日炎陵县普降暴雨发生水灾，原告的月洲湾水电站进水闸受损，原告向被告报告水灾情况，被告派人视察了险情。后原告就该水毁部分与他人签订修复工程施工 元。9、《新生电站九潭公路水毁修复工程合同》，合同款为20万元，因资金不到位，施工人员至今尚未施工。此后，原告向被告提供上述修复工程施工合同及相关证明 ...

楼施工补充合同书》，建行有关预决算表，被告付款凭证，原告致被告要求进行结算的报告，原、被告双方签订的《新建宿舍楼建筑安装工程结算协议》及其附表一、二、 款项，因此被告要求原告承担该部分款项的利息没有道理。另外，如由于被告建设资金不到位影响到工程的进度，则原告的施工工期理应给予顺延。上述工程于1995年 ...