4-1，租赁范围某示意图；4-2，广告位使用位置确认书及示意图；4-3，停车场的位置区域示意图；4-4，收货区及出入通道位置区域示意图；4-5，租赁 被告建设项目有关许可文件和证书（2005年12月1日前提供）；5-5，合同签订时物业现状描述；5-6，施工工期计划表。同时，双方签具了《工程界面合同》（ ...

付清。施工中，原告按照被告的要求变更了部分工程，并在合同外施工了水电、焊接、花池、地焊、停车场、花墙、羊槽等附属工程。原、被告口头约定，现场 工程造价司法鉴定报告书》和鉴定费票据无异议。被告有异议，认为鉴定依据是原告提供的合同和1997年中牟地区预决算的定额，预决算定额是按有资质企业标准进行的，而原告 ...

他人认识原告（反诉被告）杨某甲，并介绍原、被告去沅陵县建设局承包沅陵城南综合停车场挖运土石方工程，2007年2月12日，与建设局签订40万方土石挖运承包合同， 年4月16日，被告（反诉原告）毛某与何某签订施工合同，何某开始筹备，并与当月底正式施工。2007年5月15日，沅陵县建设局因该项开发涉及到的 ...

标明涉案的3、4、X栋住宅楼的方位以及小区花园、网球场、停车场、幼儿园等配套设施和公共设施。合同签订后，原告付清房款，履行了相应的义务。原告向本院提交照片 行动强行拆除了南光村X号7根混凝土柱及一些楼板，并由业主书面保证停止施工。 另查，2002年10月28日深圳市X村改造开发公司更名为深圳市南山华庭 ...

与国家风情相配合的高级装修材料，暗藏小火车导轨；停车场管理分固定车位和临时停车场自动收费系统，闭路电视实施24小时录像服务。该合同经广州市房地产交易所登记。 变动对原设计影响重大，在未接到新的变更图纸之前不能按拟定计划展开施工，广东开平二建集团公司提出延长工期合理，同意延期125天，其中会审图纸15天 ...

的变动对原设计影响重大，在未接到新的变更图纸之前不能按拟定计划展开施工，广东开平二建集团公司提出延长工期合理，同意延期125天，其中会审图纸15天， 支持。原告认为康王地下城商铺的装饰标准、设施设备(小火车导轨、固定车位停车场等)与合同约定的标准不相符，据此要求被告按房产的总价额与评估价的差额赔偿原告 ...

莫某(乙方)签订了一份《协议书》，协议第一条约定：“甲方将葛村路万乐大厦后面停车场旁空地共计1153，租给乙方使用五年，每年租金壹拾万元正；第二条约定： 取得葛麻村X组的书面同意。由于合同未明确约定何谓厂房框架结构上的大改动，且双方均同意拆除该厂房，莫某对厂房维修施工过程中是否存在框架结构上的大改动， ...

房地产合作开发协议书》的前提。原立项批文中项目总建筑面积x平方米，其中地下停车场及相关配套项目幼儿园、老年娱乐中心、物业管理等无法销售的建筑面积共x 是否成立，以及土地使用权是否已经变更登记为项目公司享有，均不影响合作开发房地产合同的效力。《房地产合作开发协议书》中合作各方关于房产的分配，并没有无论 ...

份濮阳未来花园景观工程施工合同，约定由明洋园林公司施工未来房地产公司的未来花园17#、18#、19#、20#楼周边景观工程的人行道、次级车行道，停车场，一楼后 的同期贷款利率支付利息损失。二被告之间的关系是其内部管理问题，但被告施工未来房地产公司的工程款已实际支付给被告明洋园林公司，付款申请表上签章的 ...

份濮阳未来花园景观工程施工合同，约定由明洋园林公司施工未来房地产公司的未来花园17#、18#、19#、20#楼周边景观工程的人行道、次级车行道，停车场，一楼后 的同期贷款利率支付利息损失。二被告之间的关系是其内部管理问题，但被告施工未来房地产公司的工程款已实际支付给被告明洋园林公司，付款申请表上签章的 ...