关于工程面积。建设工程施工合同上显示施工面积为x.68m2,但注明“工程竣工按实际发生工作量依实结算”。中标通知书显示的建筑面积为x。除外还有丽都公司在2007年 的少算和多算工程款的情况都客观存在，他们为此都到现场核对过，但增加和减少部分的数额相差不大，因此决定还是维持原来确定的工程造价x.44元。 ...

问题，庭审中原告出示了合同工程验收证书、本工程做法、片基分厂、印版分厂工作量统计以及各分项工程统计，均能够相互印证原告建安公司是按照合同约定履行的，即 原告也已施工完毕，本院予以认可。关于被告在庭审中提出该鉴定报告中安全文明施工增加费中的现场考评费x.34元以及奖励费x.52元应取消的问题，本院认为， ...

的问题同证据12一致，只是损失数额不同，达400余万元；14、《冬季施工增加费预算书》，证明由于被告拖期本来应该能够不采取冬季施工完成的项目，不得不进行 目的工程量没有异议，而只是对于具体的金额有异议，故本院对于该份证据中的工作量予以确认，对于具体的金额不予确认；对于被告提供的证据9，因原告不予认可， ...

的反诉辩称，该工程已投入使用，工程不存在质量问题。关于工期，合同中约定了加工作量加工期，不存在拖延工期的问题。关于工程电路图，合同中没有约定无极良品公司要 原合同工作量完成，如不交工每天罚4000元（加工作量加工期）；合同文本上未体现的项目，按实际发生计算，加项增加工期。无极良品公司与贵京园公司分别向 ...

造价暂定人民币(以下币种均为人民币)47，000，000元，工程总造价以实际发生的工作量按实结算。合同对预、结算依据、工程款的支付及结算方式、合同工期、 致函被告，提出因长期停工等待，原提取的管理费已无法维持正常开支，要求被告增加支付管理费。被告签证表示，同意自1996年10月起至全面恢复施工止，每月 ...

二(民)终字第X号民事判决确定]。为此，江阴公司发函给大联城公司要求增加开办费100，000元，即从280，000元增至380，000元，大联城公司 到总量的20%，江阴公司应退还320，000元；根据合同约定，但江阴公司完成工作量达到9，000，000元时大联诚公司开始支付工程款，实际江阴公司只完成 ...

完工后，根据乙方提交的工程进度表，工程量经甲方审核后十五天内按核定工作量付75%，±0.00以上工程根据每月25日乙方提交的工程进度表，工程量经甲方审核 ，双方当事人开会确认：从1999年11月起，乙方开具的进度款发票上增加10%的数量，增加部分的税金双方各付50%；甲方提供的全部钢筋以广州市建委当期 ...

周内中天公司预付工程总价50％备料款计人民币200万元，第二期在三河公司完成工作量的50％时由中天公司支付20％，第三期在三河公司完成 原审法院根据当事人的申请，委托上海华夏建设工程造价咨询有限公司(以下简称华夏咨询公司)对增加工程量及消防工程的造价进行了审价。华夏咨询公司依据《全国统一安装工程预算 ...

提交的分包合同中显示，工期为100日历天，进度款支付，根据监理工程师复核的实物工作量和费用报总承包人审定后，按主要建材进场、龙骨开始上墙支付合同总价的25%， 的主张部分一致，故上诉人不存在改变进度款支付的节点、金某。而且该合同增加了预付款等内容，远优惠于上诉人提出的要求。《检测报告》证明实际施工中 ...

。后双方又通过《新增模板确认表》和《补充协议》增加了部分加工量。我公司如约履行了合同义务，但联圣公司并未按期足额付款。2008年11月7日，双方确认了我公司完成的工作量和联圣公司应付款的总额x元。时至今日，虽经我公司多次催要，联圣公司仍欠款x元。故诉至法院，请求 ...