合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 ，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位发函通知其需要时间修改设计之日(即2000年11月2日)起 ...
//www.110.com/panli/panli_48480.html-了解详情
合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 是政府行为导致了延误工期的直接后果。商业城出入口设计图纸变更及人防图纸变更是开发商自身原因所致，不属政府行为或不可抗力原因。规划部门提出有关修改意见，属其 ...
//www.110.com/panli/panli_48468.html-了解详情
合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 损失的依据，且原告要求被告承担该违约责任没有按合同约定提出，其诉讼请求缺乏法律和合同依据，亦不予支持。综上所述，原审法院根据《中华人民共和国合同法》第一百 ...
//www.110.com/panli/panli_48466.html-了解详情
合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 损失的依据，且原告要求被告承担该违约责任没有按合同约定提出，其诉讼请求缺乏法律和合同依据，不予支持。综上所述，原审法院根据《中华人民共和国合同法》第一百零 ...
//www.110.com/panli/panli_48465.html-了解详情
合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 损失的依据，且原告要求被告承担该违约责任没有按合同约定提出，其诉讼请求缺乏法律和合同依据，亦不予支持。综上所述，原审法院根据《中华人民共和国合同法》第一百 ...
//www.110.com/panli/panli_48464.html-了解详情
合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 损失的依据，且原告要求被告承担该违约责任没有按合同约定提出，其诉讼请求缺乏法律和合同依据，亦不予支持。综上所述，原审法院根据《中华人民共和国合同法》第一百 ...
//www.110.com/panli/panli_48433.html-了解详情
合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 是政府行为导致了延误工期的直接后果。商业城出入口设计图纸变更及人防图纸变更是开发商自身原因所致，不属政府行为或不可抗力原因。规划部门提出有关修改意见，属其 ...
//www.110.com/panli/panli_48411.html-了解详情
合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 是政府行为导致了延误工期的直接后果。商业城出入口设计图纸变更及人防图纸变更是开发商自身原因所致，不属政府行为或不可抗力原因。规划部门提出有关修改意见，属其 ...
//www.110.com/panli/panli_48406.html-了解详情
合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 是政府行为导致了延误工期的直接后果。商业城出入口设计图纸变更及人防图纸变更是开发商自身原因所致，不属政府行为或不可抗力原因。规划部门提出有关修改意见，属其 ...
//www.110.com/panli/panli_48404.html-了解详情
协议》系双方当事人在真实意思的基础上协商签订的，协议内容不违反中华人民共和国法律法规的禁止性规定，应为有效。协议约定的内容为双方当事人以联营的方式共同投资 的安全。而目前本案所涉及的房产项目于1994年3月停工至今，且现被开发商抵押于交通银行，上诉人对该项目的投资无法收回。可见，被上诉人已严重违反了对 ...
//www.110.com/panli/panli_36044.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务