代表人詹a，董事长。 委托代理人赵a，上海市B律师事务所律师。 原告厉a与被告上海A房地产开发有限公司（以下简称“A公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院 X号文向被告发出《停工通知》，内容如下：你公司正在建设的×小区×街坊项目（上海市×镇×路北地块），与上海市规划局批准的磁悬浮控制线有冲突，为此特通知 ...

a，董事长。 委托代理人赵a，上海市B律师事务所律师。 原告尤a、何a、尤b与被告上海A房地产开发有限公司（以下简称“A公司”）商品房预售合同纠纷一案 ]X号文向被告发出《停工通知》，内容如下：你公司正在建设的×小区×街坊项目（上海市×镇×路北地块），与上海市规划局批准的磁悬浮控制线有冲突，为此特通知 ...

a，董事长。 委托代理人赵a，上海市B律师事务所律师。 原告金a、吴a、金b与被告上海A房地产开发有限公司（以下简称“A公司”）商品房预售合同纠纷一案 ]X号文向被告发出《停工通知》，内容如下：你公司正在建设的×小区×街坊项目（上海市×镇×路北地块），与上海市规划局批准的磁悬浮控制线有冲突，为此特通知 ...

（2008）第X号建设工程规划许可证，该证载明：建设单位：河南伟业房地产开发有限公司；建设项目名称：住宅楼X号、六层住宅楼、商住楼X号；建设位置：骏马 的控制性详细规划和土地用途相符合；容积率指标也与市政府的批文和土地出让合同相符合,不存在违法违规现象。综上所述，答辩人认为原告起诉实属重复起诉，在没有 ...

（2008）第X号建设工程规划许可证，该证载明：建设单位：河南伟业房地产开发有限公司；建设项目名称：住宅楼X号、六层住宅楼、商住楼X号；建设位置：骏马 的控制性详细规划和土地用途相符合；容积率指标也与市政府的批文和土地出让合同相符合,不存在违法违规现象。综上所述，答辩人认为原告起诉实属重复起诉，在没有 ...

呈贡县西亚山庄业主委员会（以下简称“业委会”）诉被告呈贡欧陆房地产开发有限公司（以下简称“欧陆公司”）商品房销售合同纠纷一案，本院于2008年3月25日受理后， 第十一组：西亚山庄小区X路《技术总结报告》，欲证明：1、原告委托云南英华地信科技有限公司对西亚山庄现有部分道路现状的测绘结果，证明被告建设的 ...

X年X月X日出生，汉族，系该公司项目经理。 委托代理人：刘玉阁，系北京仁人德赛律师事务所律师。 被告：辽阳正家房地产开发有限公司。住所地，辽阳市X区X街华兴 日派人进场施工。6月26日，双方签订了标准文本的《建设工某施工某同》，并备案。而被告未按照该合同约定提供地下管线资料，2006年7月17日，原告 ...

的条件，原告也不存在违约通知的情形，至于领据是危房拆除合同的一部分，开发商娄底市一鑫房地产开发有限公司也并没有要将门面进行继续经营的事实。 三、为核清 日，娄星区供销社因办公大楼及配套用房出现墙体开裂、屋面漏水等安全隐患，故委托娄底市房屋安全鉴定办对其办公大楼及配套用房进行了危险房屋安全的鉴定，娄底市 ...

杨占武，北京市铭达（略）事务所（略）。 委托代理人谷艳，北京铭达（略）事务所（略）。 被告北京天启房地产开发有限公司，住所地北京市昌平区天通苑小区X号 F4四层图纸尺寸为3724.766平方米。 博隆盛公司对该项目进行了投标，并于2009年1月4日与顺天通公司签订了《设备采购合同》。《设备采购合同》中 ...

詹a，董事长。 委托代理人赵a，上海市B律师事务所律师。 原告胡a、单a与被告上海A房地产开发有限公司（以下简称“A公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院 X号文向被告发出《停工通知》，内容如下：你公司正在建设的×小区×街坊项目（上海市×镇×路北地块），与上海市规划局批准的磁悬浮控制线有冲突，为此特通知 ...