商铺房子，后来原告在镇政府等协调下，购买了“光安小区”的底层车库，当时有关方面也同意原告在商铺房子后面开个通道，以方便使用车库，同时以防商铺房子 是小区东南角房子与原告商铺防火间距明显不够，所以“光安小区”的建设工程消防验收不符合国家工程建设标准。本院认为关于消防通道，无论是《村镇建筑设计防火规范》， ...

也是违约行为，对该部分西航公司也应承担违约责任，但鉴于该部分设计要求符合国家相关标准规定，天顺公司反诉要求对该部分返工不予支持，但应在总工程款中核减该部分 对天顺大厦进行设计，设计院对天顺大厦所做的设计立面图以及建筑设计总说明，对工程建设单位即天顺公司具有约束力，与我公司无任何关系。我公司是基于与天顺 ...

了施工。但正豫置业公司却一再违约，未及时支付工程款并拒绝按国家有关规定调整材料价差，致使工程延期。2009年2月25日，正豫置业公司又单方解除了和 剩余建材、周转材料、未拉走的建筑设备、租金损失和违约金的问题。由于双方的建设施工合同系强制性解除，合同解除后，管城建筑公司应当将剩余建材、周转材料、建筑 ...

月25日至2008年春节前因甲方要求乙方停工，按实际停工天数，甲方按以下标准给予补偿：给劳务队的补偿，事先双方决定人数,按50元／2日计算； 《中华人民共和国建筑法》第七条第一款“建筑工程未开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院 ...

验收意见书签字确认，该验收意见书载明：新西三栋住宅楼门面房，在建设过程中参建各方均能按国家有关规定执行，于2004年2月16日经业主、监理、施工各方 本工程已经完工，经检查确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，请建设单位组织工程竣工验收工作。”该报告还载明，“主送 ...

鉴定结果出来后，原、被告双方均对鉴定结论提出异议。因此，要求鉴定机构对有关问题进行说明，鉴定机构针对双方提出的问题作出了详细答复，并依法将原鉴定 （回填土费用由施工负责人索某某签字）。 诉讼期间，经红旗渠公司申请，濮阳市建设工程标准定额管理站作出豫濮站（2009）建价鉴字第X号司法鉴定意见书：30#、 ...

诉讼。本案现已审理终结。 宝X集团有限公司原企业名称为上海宝钢工程建设总公司，于2008年7月14日经国家工商行政管理总局核准同意变更名称为宝X集团有限公司（以下均 通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单或预算书，合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等 ...

公司，但其与开元公司签订“承建工程合同书”及“建设工程施工合同”后，在案涉工程施工进程的各个环节中需要与开元公司沟通或确认有关事宜时，均系在相关书面手续 费理由不足，二审法院对此不予采纳。最后，关于双方约定的工程验收标准问题。国家颁布的统一标准中对工程质量仅作出了合格与否的规定，并不包括优良等级。而鹏 ...

年8月26日，建设部办公厅给国家新闻出版署图书司《关于中国建筑工业出版社和中国计划出版社享有工程建设国家标准与有关行业标准专有出版权的函》中明确：“由 中国建筑工业出版社和中国计划出版社享有工程建设国家标准与有关行业标准专有出版权的函》、住房和城乡建设部办公厅说明、授权书、《工程建设标准编写规定》和《 ...

违约金发包人有权在工程款中直接扣除。3、本项目质量标准按国家及江苏省现行的建筑工程施工及验收标准，并且每一标段必须有一幢小高层创徐州古彭杯 ，而被告江苏一建公司则提交了经过有关部门备案的施工合同。鉴于双方当事人对于合同的履行根据发生争议，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 ...