约定，且李某某无劳务作业资质，其取费标准应按双方约定取费；关于变更增加工程量除通达公司认可的部分外，李某某主张的其余部分因未提供变更增加工程量 补偿。”本案工程已经完工交付，工程款应参照双方结算计付。李某某主张的未经对方认可工程量系单方计算出的费用，没有形成最终结算支付依据，不予支持。二审中，李某某 ...

在审理过程中，硕朋化工设备厂申请对车库、宿舍楼施工工程的土建、安装签证部分工程量造价进行司法鉴定，原审法院委托河南九都资产评估司法鉴定所进行鉴定，该所出具豫 单价计算：1、宿舍楼加宽一层、二层各增加44.81平方，三层增加44.82平方；2、变更及签证部分增加工程量造价为x.70元，按现场勘验室外部分 ...

月16日，原、被告在被告公司查账明细一份，以证明被告付原告工程款数额x元，增加工程量的款项数额x元；6、达洋公司（2008）X号、（2008）X号文件 条约定：人员机械进场后付20%预付材料款，以后按每月进度款付60%，即所报工程量审批后10个工作日内付给，逾期不付，乙方有权停止施工，锅炉试运结束付至 ...

工程量应当另行签订约定，但双方没有约定。被告承认执行原合同，同意按原合同执行增加工程量的计算。四、验收问题，没有收到验收通知书，是派人进行测量了， 增量部分进行鉴定，松原市价格认证中心出具松价证鉴字[2007]X号价格鉴定结论书，增加部分工程造价为x元。被告以松原市价格认证中心不具有鉴定资质，申请重新 ...

香水湾度假酒店多功能厅装饰及安装工程总造价为188万元(其中合同约定价150万元，增加工程量造价38万元)。铭泰公司签收后，未在合同约定的期限内进行审核和答复， ，但在二审庭审中，铭泰公司对雅园公司提出的其已按时完成所有的工程量、该工程质量合格、已竣工验收交付使用、签收结算报告及仅支付工程款50万元等 ...

公司主张的超过合同约定的工程款部分，系该公司未经发包人同意，自行变更施工内容、增加工程量所致，不应得到支持。一审判决在没有任何证据的情况下，认定施工内容的变更经过该院同意，违背事实。一审法院据此判决该院支付增加的工程款，也违反了双方合同第29.2条“因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致 ...

标段决算书。 第二组证据拟证明原告游某作为工程的实际施工人，应依照审计机关认定工程量及业主单位发包某价取得工程款。 第三组证据： 1、（2011）栾刑初字第 原告游某从被告处领取材料应抵扣其工程款x元。 11、栾川县X路二标隧道队增加工程量清单，拟证明应支付原告的工程款（略）.2元中已含有增加工程价款 ...

的工程量的内容，仅就合同内的工程款作出判决，对已实际发生的增加工程量只字未提。李某有大量的证据证明确实增加了工程量，特别是有已竣工工程可实际测算工程量， 其付某义务，违反合同的约定，依法应承担付某责任。李某关于合同履行过程中工程量增加的上诉理由成立，本院予以支持。二审审理中古建处给付某某的x元工程款应 ...

，总建筑面积2898.49平方米。合同签订后，原告积极施工；在施工过程中，因隐蔽工程增加工程量x元；因周边邻居及执法局等单位造成工期延误，损失x元。工程完工后 楼房是以包工包料的方式承建，现洪某仅凭一份证明材料（清单）证明工程量增加，材料单一，无相关证据材料印证，其真实性无法认定。本次诉讼，不予确认。 ...

在施工中，教体局抽建设公司施工队的人去干教体局的楼层加盖工程和隐蔽工程增加工程量所致。工程完工后，为确定工程总造价问题，建设公司、教体局、靖宇 局、靖宇小学委托确山县诉讼证据鉴定中心鉴定，结论为：(一)按365元／m2加增加工程定额预算结果，工程造价为x.12元；(二)按建筑施工图纸和变更后的实际施工 ...