通知、2003年9月8日质量隐患通知、8-X层恢复施工预付款协议、预付工程款收据、建筑工程施工质量验收统一标准、云阳县政府会议纪要、原告要求解除合同的 的大小 原告举证：建设工程施工合同及补充协议、工程开工令、会审图纸、建设工程规划许可证及登记表、变更通知、原告就被告违法违约变更设计增加一层向被告的 ...

直至签约2个月后才陆续向泸州建安宜昌分公司提供施工图，并且施工图与初步设计的工程量清单发生重大变化，其工程量远远大于合同工程量清单。应中国葛洲坝集团黄石电厂 适格。 证据二：《黄石电厂“大代小”技改项目输煤综合楼及碎煤机室建筑工程施工合同》。以证实葛洲坝集团公司与泸州建安宜昌分公司的合同关系及合同价格 ...

违反了最高院司法解释的规定和双方当事人合同的约定，显然是错误的。按照《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第16条＂承包方应在竣工验收后提交结算文件 工程的典范，得到各方的好评＂。上诉人上诉所称被上诉人随意更改施工设计，更换施工材料，降低工程装修标准，造成其无法组织验收的说法不仅违背上述客观事实，同时 ...

力墙上洞口位置及宽度与图纸设计不符等)，约定由乌鲁木齐市建筑设计院根据实际情况出具补强修正图纸方案，由新疆第一建筑工程公司进行施工。三建公司保存的九层 工程质量是否合格，应以质量监督站的质检报告为准。(5)本案涉及的建筑工程施工合同签订于1995年1月，履行期限截止于1996年8月，一审法院直接引用新 ...

的建筑安装施工图叁份、组织二建公司及设计单位三方进行图纸会审和设计交底工作，远良公司未按合同约定履行，导致工程施工不能正常进行，工期相应顺延，未按 不予确认，故抗诉机关主张从该日起远良公司应承担违约责任没有事实依据。《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》是国务院主管部门颁布的部门规章，其法律性质为任意 ...

再审查明：1994年6月10日，海联公司与五冶三亚公司签订一份《建筑工程施工合同书》，约定：海联公司将位于三亚市吴春园安置区第一幢大楼工程发包 构件为承重砖墙和楼板，检测结果表明该楼承重砖墙上的红砖和楼板混凝土强度均达到设计要求；③对于《报告》中反映出的部分测点的楼板厚度、构造柱的混凝土强度没有达到 ...

计算相应工程造价的依据。 原判认为，新宏兴公司与茂名公司自愿签订的《建筑工程施工合同》、《补充合同》系双方真实意思的表示，主体适格，内容合法，应认定 造价的依据。双方签订的《建设工程施工合同》第10．1条、第29．3条规定：承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计提交工程师确认……；承包人在施工中 ...

就五华监狱干警住宅小区的设计、工程预算、工程施工、工程监理分别与云南康凯利建筑设计事务所、玉溪市基础工程公司、云南博升工程造价咨询有限公司、昆明劲风建设监理 为一年； 9、2003年4月15日，昆明市规划局向金马修理颁发《建设工程规划许可证(永久性建设)》，金马修理是五华监狱干警住宅小区建设所需土地的 ...

段某承建的上述工程施工质量进行检测鉴定，鉴定意见：经结构验算，德凯写字楼部分梁柱构件不满足正常使用要求，需进行加固处理，并出具相关加固设计方案。一审法院于 部门名单在卷，可以认定。 本院认为，段某在未取得建筑工程施工资质的情况下，与曹某乙签订建设工程施工补充协议，一审法院依据最高某民法院《关于审理建设 ...

事务所律师，委托权限特别代理。 被上诉人（原审原告、反诉被告）福建省涵城建设工程有限公司，住所地莆田市X镇X路。 法定代表人卢某，董事长。 委托代理人黄 要求莆田涵江医院对“涵江医院门诊楼扩建工程”进行基坑支护设计整改。2007年3月22日，涵江区建设局颁发某案讼争工程的建筑工程施工许可证，准予该项目 ...