佳宁娜（深圳）公司]、云南鹏海房地产开发有限公司（以下简称鹏海房地产公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2005年5月23日受理后，依法组成合议庭。各方 公司又发出一份《福景花园A区商住楼建设工程施工招标书》，对福景花园A区商住楼工程进行招标，并载明了工程发包招标的具体事项。2000年6月27日， ...

工程的建设工程规划许可证及出让国有土地使用权，第三人劳动服务公司具有房屋建筑工程三级资质证书，本案不属于必须进行招标投标的工程项目，两份合同均未违反 、甩项等项目价值应调整为：x.89-x.62-x.49-5000=x.78元。合同总价款应调整为：x+x.49-x.78=x.79元。 （二）关于被告已 ...

佳宁娜（深圳）公司]、云南鹏海房地产开发有限公司（以下简称鹏海房地产公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2005年5月23日受理后，依法组成合议庭。各方 公司又发出一份《福景花园A区商住楼建设工程施工招标书》，对福景花园A区商住楼工程进行招标，并载明了工程发包招标的具体事项。2000年6月27日， ...

”应当认定合同无效。因此，本案原告孙某某与被告碧建公司之间的建设工程施工合同关系违反了法律的强制性规定，双方当事人签订的《东格公路茨菇田大桥大田坝大桥工程施工 某某与被告碧建公司在《东格公路茨菇田大桥大田坝大桥工程施工协议书》中约定对于工程价款以招标合同价中的价格为准，即C25钻孔灌注桩的单价（略）的 ...

湖南省某人民法院 民事判决书 （2011）郴北民二初字第X号 原告某建筑工程公司。 法定代表人黄某，系该公司经理。 委托代理人王某。 委托代理人李1某， 工程的工程款均系第一被告支付。故被告XX局具备主体资格；二、该工程合某的建设工程招标单位为“某县X路管理站”，根据2010年2月1日中共某委机构编制 ...

项目部的名义对外出售房屋，被告中坪村委没有某资，故被告以该工程涉及到公共建设，应属招标的项目，未进行招标而无效的理由不能成立。所以，该院认为双方签订的《工程项目承包 第某款、第某百八十三条、第某百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施某合同纠纷案件适用法律问题的解释》第某条第某款、第某三条、第某七 ...

。本案现已审理终结。 原告弘宸公司诉称，2003年8月5日原告通过招标与被告签订了振东花园住宅楼建设工程施工合同。2003年8月10日原告按照合同 合同约定开始施工，在施工过程中由于被告图纸变更，造成原告已施工完毕的基础工程作废且需要拆除，于是2004年元月原告被迫停工。2004年元月12日，原告制作 ...

28日，中标通知书上还加盖有“张家口市建设工程招标投标管理办公室登记备案专章”。该中标通知书及相应的建设工程施工合同反映的工程量和工程价款包含了上述两份 按中国人民银行发布的同期同类借款利率计算。 二、驳回原告河南天地建筑防水工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当 ...

（以下简称平顶山中亚路桥公司）、平顶山市X路管理局、第三人刘某戊为建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告 无关。 经审理查明，2004年被告平顶山市X路管理局作为业主，将侯饭线公路对外招标，被告平顶山中亚路桥公司中得部分标段，被告平顶山中亚路桥公司中标后又将部分 ...

（以下简称中原路桥公司）与被告南阳市X路有限公司（以下简称南阳高速公司）建设工程施工合同纠纷一案，中原路桥公司于2008年10月7日向本法院提起诉讼， 补差资料。……。材料价格确定：按相应材料的综合平均单价与业主在施工（材料）招标时间时计算标的采用的相应材料单价比较计算差价。经监理审核、业主确认后双方 ...