权属。 17、《建设用地规划许可证》证明张某甲房屋不是违法建筑。 18、《建设规划工程某可证》证明张某甲房屋不是违法建筑。 19、补办《工程某划许可证 有资质的相关机构所做作出，可证明张某甲房屋的权属以及张某甲房屋为合法建筑。本院予以认定； 证据20、21、23、25、26与本案无关，本院不予认定； ...

不能列入生产成本予以抵销，工资费用损失数额为x元。 7、郑州粮油食品工程建筑设计院出具的可行性报告书、其公某自行书写的利润损失证明各1份，证明根据可行性 10有异议，与本案无关。对证据11中的建设工程规划许可证有异议，认为系原告在2011年7月份左右补办的，原告的工程在签订合同时不具备开工条件。 围绕 ...

。 证某8、2008年11月21日，洛阳市规划局给鸿安公司颁发的《建某用地规划许可证》。 证某7、8，证某鸿安公司承建p河区劳教所地块住宅楼经济适用 与原告提交的证某10不一致。 对证某2，认为远方公司《资质证某》是后来补办的，说明不了其在参加投标时具有投标资格。 对证某3，洛阳市住房委员会早就撤销了 ...

起各人均不得再提旧事，父亲所留遗产均为闫某聚所有”。1996年5月13日，郑州市二七区规划建设管理局为被告补发（二七）建管(96)字第X号建筑许可证 所有权证、分家析产单或分割单和契证之规定。被上诉人在办理土地使用证和补办建筑许可证时存在明显过错行为。二七区区土地局、建设局对被上诉人在办理两证时对隐瞒 ...

2008年4月至12月份期间在负责审批开封市水系工程二期B地块拆迁户的《建筑工程规划许可证》工作中，未按规定严格审查核实，致使丁秋伟等10名非 ，建议给被告人免于刑事处罚。并向法庭提供了鼓楼区拆迁指挥部的《关于鼓楼区建设局审批科配合水系拆迁补办房屋手续的情况说明》和鼓楼区建设局的《关于配合水系拆迁补办 ...

工程款的支付方式。2006年10月16日吉首市第二建筑公司再次对凤凰项目部发出一个催款通知。 19、建设用地规划许可证，证明凤凰娱乐城的用地面积为6280平方米。 20、 项目部公章的收据和投资承诺书到家里，2008年8月29日，我给集资户补办了正式融资手续，时间写的都是2008年8月29日。孙某某喊 ...

郑州铁路局关于变更土地使用权的函》的意见”，郑州市人民政府批示同意对该宗土地补办用地手续。 本院认为，受托人以自己的名义，在委托人的授权范围内与 总公司名下，郑州铁路局房地产开发总公司也已办理了该争议房产的建设工程规划许可证及建筑工程许可证，且该宗土地使用权人的变更已经郑州市人民政府批准同意，相关变更 ...

的手续，导致工程未能按合同约定的日期开工。在施工期间，才陆续补办了相关手续（重庆市酉阳县建筑勘探设计有限公司于2003年6月作出《酉阳渝鑫集团综合楼工程地质 中，因被告未按约定时间提供地质勘探报告造成待工，因未取得规划许可证、建筑工程施工许可证被相关职能部门责令停工。2004年4月11日，因该工程的 ...

的手续，导致工程未能按合同约定的日期开工。在施工期间，才陆续补办了相关手续（重庆市酉阳县建筑勘探设计有限公司于2003年6月作出《酉阳渝鑫集团综合楼工程地质 中，因被告未按约定时间提供地质勘探报告造成待工，因未取得规划许可证、建筑工程施工许可证被相关职能部门责令停工。2004年4月11日，因该工程的 ...

职员。 委托代理人许某某，顾问。 上诉人三亚方圆石油有限公司(以下简称方圆公司)因建筑工程承包合同纠纷一案，不服三亚市城郊人民法院(1999)城经初字第X号民事 ）．9l元。 本院认为：双方讼争的工程系由国家行政机关经过项目立项，规划建设、消防、环保、设计等部门审核批准建设的合法工程，该项工程基本具备 ...