请求。 根据西飞公司所提供的证据一，碧沙广场拆迁改造安置工程房产综合楼项目《室外装饰工程承包合同》，国谊公司是该项工程的工程建设单位，广机公司是该项工程的总承包 机公司引起，是由监理单位代表国谊公司让其停工的，故该项损失不应由广机公司承担，而应由国谊公司对该损失承担责任；管理费的标准按照合同约定应为6 ...

应当是针对1#楼图纸变更、工程量增减的部分；(2)此约定改变了《建设工程施工合同协议书》中关于“发生建筑规模、建筑标准变更及甲方提出的其他变更签证， 认定“补充签证”没有依据。本院认为，虽然建设方没有在施工现场签证单上签字，但监理人员是代表建设方在施工现场实施监督管理工作的，原审法院鉴于东良公司提交的 ...

资质、人员资质需经乙方和监理审核确认。 同年2月28日，双方签署补充协议四，约定乙方同意继续履行作为总包在新中关工程建设工程中应办理的所有手续、 建设工程竣工结算的有关法律规定，建设工程的竣工验收应当在建设工程结算之前办理完成，保证建设工程的质量标准，并对竣工后的缺陷承担质量保证责任，是承包人取得工程 ...

义务的诉讼请求不属法院主管范围，根据《上海市建设工程竣工备案实施细则》的相关规定，当建设、勘察、设计、施工、监理等各方当事人就验收无法达成一致意见时，应当 由建筑行政主管部门进行备案审查。龙元公司首先应审查承包范围内施工是否达到验收标准，符合即应提请验收。综观龙元公司主张的欠缺条件，均不能成为拒绝提请 ...

8月26日，华伦公司取得上述工程建设工程施工许可证。1997年12月9日，上海海青建设工程咨询监理公司向环宇公司发出监理通知单，载明：经检查发现系争 华伦公司要求环宇公司按协议约定以房价20%违约金的标准赔偿损失可予准许。华伦公司主张工程延期增加的拆迁过渡费，虽然由青浦县房地产评估所出具了逾期过渡费的 ...

表）、全国统一施工机械台班费用定额辽宁省单位估价表，沈某市建筑工程费用标准（外埠）采用丙级取费，贷款利息不计；关于工程款（进度款）支付，约定按月份形象进度 、5#楼、6#楼、7#楼及地下车库的《单位工程交工验收证明》共八份，沈某建卫建设监理有限公司于同日在监理单位处加盖了公章，银基公司于2004年11 ...

并未提出相反证据支持、证明其主张；而一审法院采用的签证、技术联系单等均有监理单位、商检局原负责人或设计单位的证明证实其真实性。关于湾里公司将部分铝合金工程转包 的标准不符的问题，由于湾里公司与商检局签订合同时的取费标准是乙级，湾里公司与商检局签订的《建设工程施工合同协议条款》第44条也约定了取费标准按 ...

设计室”公章，时间为2002年6月14日。上述单位初验意见为：达到建设工程验收合格标准。认证单位仅有质监站代表李敦国签名无公章，其核验意见为：合格 年5月22日；认证单位盖章及代表签名时间为2002年5月22日；被告、监理单位盖章及代表签名时间为2002年9月25日；设计单位“石油大学(华东)建筑规划 ...

，对解除合同未表示异议，但拒绝移交监理资料。原告认为，被告通知解除合同及停止监理工作没有某据，给原告的工程建设造成了损失，基于被告的根本违约行为， 没有某律依据，本院不予以支持。反诉原告在诉讼中提出要求反诉被告支付尚欠监理费18000元，计算方法合理，应给予支持。同时反诉原告同意移交尚未交付的部分监理 ...

拉伸粘结性检测；3、2009年6月16日，某某司工某技术负责人会同工某监理、某某司项目负责人雷建军同往x、X房间卫生间进行实地观察，雷建军当即也表示某某 满足《建筑防水沥青嵌缝油膏》和《聚氯乙烯防水接缝材料》的标准要求，为不合某产品；8、根据建设某程以防水质某“一票否决”的规定，完全可以确定某某司所有 ...