人民法院 民事判决书 （2010）渝三中法民初字第X号 原告（反诉被告）中国某某一建设公司。 法定代表人丁某，总经理。 委托代理人孔某某，汉族，男。 委托代理人张 范围。1、承包人采某范围；2、承包人承担建设工程范围，详见承包人承担建筑工程项目工程量清单（合某附件三）及招标文件第6部分《图纸》；…3、 ...

招标和邀请招标的二级以上高等级公路和大型桥梁、隧道建设项目，必须强制使用1999年版，二级以下公路项目可参照执行。其中，第52.1：变更工程价格的增加 ，工程款支付尚处于待定状态。请求二审法院改判驻马店市X路管理局仅在x元的范围内承担支付责任。 结合中原路桥公司和驻马店市X路管理局的上诉，并征询当事人 ...

工程款，本案并不存在“未付工程款”问题，故源天公司要求交通某设某团公司在未付工程款范围内承担连带责任没有事实依据和法律依据，对此诉求不予支持。 关于中铁十五局七 公司之间是合作关系，并非违法的转包、分包关系。中铁十五局七公司在柞小17标工程项目的建设某工过程中设某项目部，并有一班工作人员在工程现场总某 ...

：2006年9月3日，湖南省桂阳县政务服务中心批准桂阳县建设工程交易中心对外公开发布城关镇政府办公楼建设工程项目招标公告。被告谢某、颜某某此时无建筑施工企业及 款规定：“禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何某式用其他建筑企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何某式允许其他单位或 ...

单位。 第二组：1.施工合同协议书；2.施工协议补充协议；3.合同附件；4.招标文件。 第三组：1.交工报告；2.2005年12月19日已通车的事实 的上限补差。中原路桥公司依照以上意见和河南省交通工程定额站豫交定（2004）X号《关于调整在建高速公路建设项目材料价格的指导性意见》的规定，制作了材料 ...

建设工程施工合同（以下简称中标合同），约定三达公司的工程承包范围：图纸范围以内的土建、水、电安装工程；合同工期总日历天数：335天；合同价款：603万元 和补充协议签订后，被告仅将中标合同于2003年5月27日报到了洛阳市建设工程项目招标投标管理办公室备案，而补充协议未备案。同时，随合同备案的还有明安 ...

控制与供电问题，非我方的责任范围……”经查，大连北良有限公司2002年8月27日第MEC-007号澄清函第2条：“问：招标文件技术规格书第4.2.2. 若干问题的清单和费用。 2005年11月23日，大连北良30万吨筒仓工程MEC项目机械设备采购安装合同的建设单位、监理单位、施工单位最终共同签署了项目 ...

举证期限内提出以下证据： 1、2002年8月1日河南省工程建设监理中心编制的《河南省煤田地质局科教中心装修工程施工招标文件》一份。证明双方签订的合同是以招投标文件 双方共同签字约定的技术核定单（编号为x）计算的；针对有异议的重复计算项目，有业主相应的变更单（x），上面显示变更的相应规格，不属于重复计算 ...

（以下简称中铁十五局）与被上诉人南阳市X路管理局（以下简称公路局）因建设工程施工合同纠纷一案，南召县人民法院于2007年10月26日作出（2007）南召 的13项工程的项目及价格本院予以认可。 2、关于工程造价司法鉴定报告问题。南阳市方圆司法会计司法鉴定所是在河南省司法厅注册的司法鉴定机构，业务范围为 ...

该报告后还附有工程量清单计价表、工程项目总价表、缺项工程报价汇总表、方案设计图纸等资料。其中，在洁净手术室、ICU洁净区招标范围图内，注明阴影部分即非 日历天，从原来的2005年12月31日延迟到2006年3月14日，其中建设单位延长付款20天，工期延长20天；手术室地面施工，由于发包人未提供取暖设施 ...