X＃楼又签订了《建设工程施工补充协议书》，约定的主要内容有：1、建筑面积：7962.68平方米，砖混结构，地面以上七层，地下一层，原设计坡屋面取消，改为 合同，原审认定该协议有效错误。3、原审鉴定结论不当，不是按照原审法院委托时提出的鉴定方案作出的。军安公司的单方变更通知不属实，不应作为计算工程价款的 ...

主张工期延误的原因是正基地产变更工程设计、增加工程量，工程的质量等级没有进行最终评定，并提供《停工、复工通知》、《施工方案修改通知》、《增减变更工程证明书 ，工期延误一天罚款2000元。同年10月15日，省三建司与证券公司签订《建设工程施工合同》，约定由省三建司承建“证券大厦”主楼、辅楼、裙楼、±0. ...

，董事长。 委托代理人陈旭庆，上海市国威律师事务所律师。 上诉人厦门华远建设集团有限公司因建设工程施某合同纠纷一案，不服上海市闵行区人民法院(2004)闵民三(民)初字 边白铁皮安装、填充墙防水砂浆粉刷均不在合同结算单价组成内容之列。鉴于合同设计未发生变更，双方对于系争项目由稻香公司施某均无异议，故鉴 ...

主张工期延误的原因是正基地产变更工程设计、增加工程量，工程的质量等级没有进行最终评定，并提供《停工、复工通知》、《施工方案修改通知》、《增减变更工程证明书 ，工期延误一天罚款2000元。同年10月15日，省三建司与证券公司签订《建设工程施工合同》，约定由省三建司承建“证券大厦”主楼、辅楼、裙楼、±0. ...

人被上诉人双方于2000年11月8日签订的《建设工程施工合同》第23.2条“风险范围以外合同价款调整方法：由设计人或发包人引起的工程量变更、材料价差按市 变更的原因是“因地下水大，于强风化层扩大桩头施工困难”。三建工程公司据此认为其因设计人调整设计方案需要增加工程量，符合《合同》23.2条关于调整工程 ...

”和第某十三条关于“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”的规定，对中标结果产生了重大影响。根据《招投标法》 如下： 一、被告河南亿万置业有限公司于本判决生效后五日内支付原告河南三建建设某团有限公司工程某（略）.13元。 二、被告河南亿万置业有限公司于本判决生效后 ...

（以下简称润峰公司）、洛阳港兴房地产开发有限公司（以下简称港兴公司）建设工程施工合同纠纷一案，闽南公司于2006年12月25日向河南省洛阳市中级 万元表示认可。另双方认可该项工程款润峰公司已支付63.8904万元。 洛阳市规划建筑设计研究院分别于2005年3月24日、2005年4月14日、2005年4 ...

鉴定结论为：经抽检的部分混凝土构件强度达不到图纸设计要求。后三建公司申请重新鉴定，原审法院委托河南省豫建建设工程质量司法鉴定所鉴定，该鉴定机构于2003年4 ；方案二、应对不合格和未检测的构件进行全面检测，经过计算提出加固方案。 原审法院还查明：三建公司承认郭某某是其公司项目经理，并在本案第一次审理时 ...

矿业有限公司总经理。代理权限为：特别授权。 原告温州第二井巷工程公司诉被告崇义县金科矿业有限责任公司其他建设工程合同纠纷一案，本院于2009年10月26日 负责井下生产的木材供应。2、乙方（原告）：⑴……；⑵参加设计交底，建设月底生产计划安排，及时编制施工组织及施工方案设计，报甲方审查并实施；⑶严格按 ...

行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原涉及单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的保修方案，杭建公司实施保修。质量保修完成后，由布瑞克公司组织验收 工程质量监督站和五大参建责任主体检验、评定，主体结构符合设计强度要求，整个建设工程属于合格工程，郑州市建设委员会验收后也对其准予竣工备案。布瑞克公司提出 ...