经济往来，补充协议可以证明原告中国四冶、被告成发公司、廖某某之间曾经就支付工程款达成过协议，但由于协议中就付款方式约定了三方之间应当履行相应的财务 实际发生的工程量。 第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包 ...

完成工程量的75%由发包人支付；工程竣工结算经有权部门审核后15天内付至总价的95%，余款5%作为质量保修金；发包人违约按所欠工程款的万分之五 应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。 3、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 第 ...

施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任，因该工程款已支付完毕，故刘一X无原告主体资格。AA公司 异议，首先是否是李XX的签字值得怀疑，其次李XX是9#楼的项目经理，本案起诉的是7#楼，证明内容与本案无关。 对证据六的真实性无异议，但是验收备案的 ...

的约定履行了施工义务，原审被告亦对工程进行了竣工验收并实际接收使用，故原审被告应当履行支付工程款的义务。本案争议的焦点有二：一是第三人朱XX的行为 逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价 ...

早已竣工并经相关职能部门验收出具合格证明；作为发包人的姜某某亦就该工程与张某某进行结算，并向张某某出具了工程款欠条。姜某某的上述行为，依法应认定为 潜民初字第X号民事判决第一项，即姜某某于本判决生效后10日内向张某某支付工程款x元； 二、变更湖北省潜江市人民法院（2010）潜民初字第X号民事判决第二项 ...

应作为本案被告，六建公司要求发展公司承担支付工程款的责任无事实依据和法律依据。请求二审驳回六建公司对发展公司的起诉。 华亭公司针对六建公司的上诉答辩称： 工程款的行为，按照双方《建设工程施工合同》通用条款13.1.（2）项的约定，“发包人未能按约定日期支付工程款，致使施工不能正常进行”的工期应相应顺延 ...

技改公司支付工程款并从工程交付之日起支付利息。枫叶公司以该工程未经验收为由不予支付工程余款的抗辩理由不能成立，不予采信。双方对工程实际交付的 合同约定支付工程质量不合格违约金200万元的问题，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》第十三条规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自 ...

设计是20公分，由于资金问题，合同约定为15公分。起诉书所说的“修路档案”20公分，是施工人照设计做的，监理本着只要达到合同签订的15公分就为合格而认可的，所以 是从吉林路桥公司转包的工程，我局对其承担能义务只是按实际验收的里程，每公里x元支付工程款。此外，没有别的约定和义务。我局的义务早已履行完毕， ...

12月22日向人民法院提起民事诉讼，要求被告昊源公司支付工程款。按照两份合同的约定，原告鑫店公司在起诉时，总工程款5%的工程保修金均不到付款期限，在此情况 ）与昊源公司（发包人）分别签订周公庙工程和黄某家园工程的建设工程施工合同，鑫店公司承建以上工程，以上合同均约定昊源公司在应付工程款中预留5%的质量 ...

一、被告中机新能源开发有限公司支付工程款x元；二、被告中机新能源开发有限公司赔偿利息损失x.77元（从2008年1月25日至起诉之日），之后利息依法 向承包人支付一定金额的进场费。工程进度款每月支付一次，承包人在开始施工以后每月的20日向发包人代表提交一份付款申请书和金额为审定工程进度款的财务收据（ ...