。李某某、联合公司均认为李某某并未将该工程全部完工，李某某称其未完成的工作量为1166.3元，未向法院提交证据；联合公司称李某某未完成的工作量为 行为亦不予认可，故法院对李某某在2008年7月27日未完成工作量清单中自认“未完成工作量合计x.28元”的事实予以确认，因此门面房工程李某某实际施工量为x. ...

合同外灌注桩施工已由被告方的工程总监于2007年11月13日签字确认了原告工作量36根，原告决算灌注桩施工款为人民币353,276.70元，被告未支付。原告经催讨 工程施工承包协议》，约定由乙方承包甲方的图文信息中心、教学楼桩基工程。承包工作量为：x桩长31M，桩数174根；x桩长35M，桩数245根 ...

任审判，于2009年3月23日公开开庭进行了审理。原告就涉案工程增减工作量申请审价。本院通过上海市高级人民法院委托上海X工程造价咨询有限公司对此予以审价。后 000元，2、隐蔽工程验收合格拨款20％，金额200,000元，3、油漆工工作量过半（刷涂料前）拨款25％，金额250,000元，4、工程竣工， ...

爱森思公司门卫室，并不意味王某某24小时都在工作，还是应从王某某总的工作量、工作强度、工作时间来认定王某某是否存在加班的事实。王某某从事厂区清洁工作， 时间，王某某在同一时间并非持续从事同一工作，具有相对自由性。鉴于王某某的工作量未超过双方约定的工作时间，且王某某提供的证据不足以证明其存在加班的事实， ...

喷淋中某有些工程是原告施工的，当庭区分不出原告和杭州快达公司各自施工的工作量，被告则主张原告只做了给排水系统的少部分工程，其他消防工程部分，包括消火栓、 中某因造成华彬大厦基础滑坡，实施西边支护工程，在施工期间由于变更签证，增加工作量、工程付款不及时，因上述原因导致的延期交工不能归责于原告。在工程验收 ...

约定，“采用单价合同承包方式”、“总价暂定为x.00元”、“最终工程价以验收的工作量乘以相应综合单价决算”；“第六条、工程款支付：合同签字生效后，甲方根据 公司与绿化公司约定了分包合同价暂定为x元，且“最终价款以验收的工作量乘以相应综合单价决算”。而完工后双方最后结算工程款为195万元，由此可以认定 ...

被告孙某某达成为被告孙某某建造两层民房的口头协议，被告李某某承包除地基外的工作量，被告孙某某负责建筑材料供应，即包工不包料，未约定工期。2009年9月20 原告邢某某、被告万某某等人，以被告李某某的名义对外承包建造民房，多为承包工作量，无承包工程的相关资质。2009年9月10日，李某某经万某某的联系、 ...

第9页委托监理合同有效期限为1年，延长需双方约定。根据法律规定，额外工作量需按实结算。 被告上海B购物广场实业发展有限公司未提供证据。 庭审质证中， 被告应承担相应的监理费用，本院根据原告在现场监理的时间、监理所需投入的人力工作量等因素，酌情确定被告支付原告监理费计25万元。至于原告主张的延期付款的 ...

合同时，被告要求给其一次机会，以零工形式留下，并努力按照公司要求完成个人额定工作量，服从原告领导。2009年5月底至6月初，被告向原公司人事秦X提出，其 了如下证据：1、原告制作的《工作目标数和实际成绩》，证明被告实际完成的工作量以及实际工作中所犯错误的内容明细； 2、原告制作的数据处罚规定，证明原告 ...

、厂房2、装配车间、实验楼及辅助配套工程的泥工、木工、钢筋工的所有工作量，施工面积暂定x平方米，施工期限自2007年8月23日至2008年6月 小型工具自备、工人的安全帽支付包干费x元，付款方式为施工工作量至基础完，按每月承包施工工作量支付50%生活费，全部完工达到监理、业主验收认可支付实际施工工作量 ...