进入装修房屋的时间，在2004年8月10日我方就把相应的装修材料水泥、沙放在装修房子里，因为陈某某没有付款，因此我方在2005年6月份左右才正式开工 某某给付违约金，没有法律依据，对此请求不予支持。本案双方当事人建立的是建设工程施工合同关系，属于财产关系的一种，李某甲仅以其精神受创伤为由请求精神损失费 ...

没有装修资质，便联系到被告，要求挂靠被告，以被告名义跟发包方签订装修合同。经协商，被告表示同意。2003年1月24日由被告与发包方广西和记房地产有限公司签订 的合同原件已收回后，被告即退回保证金10万元。但原告至今未提供上述材料给被告。被告认为在原告未能提供工程停建的有效证明及交回被告盖了章的所有合同 ...

符合法律规定，本院应予支持。被告集一公司认为是原告王某某更改设计方案、变更材料和不按时付款导致工程延期的主张，无证据予以证实，本院不予采纳。据此， 判决如下： 一、解除原告王某某与被告上海集一室内设计有限公司的家庭居室装饰装修施工合同。 二、被告上海集一室内设计有限公司在本判决生效后十日内返回原告王 ...

，住（略）。 上诉人孟某某、眉山市东坡区粮食局(下称东坡粮食局)因酒楼承包合同赔偿纠纷一案，不服四川省眉山市东坡区人民法院(2001)眉东民二字第X号民事判决 对酒楼的移交，那么对孟某某新增的装修视为接收。因合同约定，装修部分在履行期满后孟某某可折价给粮建公司，装修材料在承包结束时不得拆卸拆走，但现在 ...

原审查明，1994年9月8日，五建厦门分公司与汇成公司签订《建筑工程施工合同协议条款》(简称协议条款)，约定“汇成商业城太平洋广场的土建(不包括桩基)、装饰 和后期资金的影响；1995年11月13日被上诉人给上诉人的函，阐明装修材料末及时进场、第二年度工程预付款未到位影响工期问题；1996年5月15 ...

各项费用10天以上，甲方有权解除合同。乙方装修房屋应遵守相关规定，不得破坏房屋主体结构，及原带各项设施，使用装修材料，水、电、气、 上诉。上诉请求：撤销一审法院判决；改判被上诉人与上诉人所签订的房屋租赁合同无效；被上诉人返还上诉人风险金6000元；被上诉人赔偿上诉人装修费13300元、广告费2712. ...

告主张权利时效中断，本次起诉不超时效。6、焦作市燃气热力总公司工商登记材料，证明某告焦作市建设委员会组建，焦作市建设投资（控股）有限公司投资开办的焦作市 的诉讼请求，合理合法，本院予以支持；被告焦作市燃气热力总公司因单方终止合同，给原告的装修投入造成了损失，对该损失被告焦作市燃气热力总公司也应予赔偿。 ...

损失计算至2008年5月7日的诉请。 上述事实，有原告提供的相关证据材料、上海XX工程造价咨询有限公司出具的审核报告及当事人的陈述予以佐证。 本院认为 一、解除原告曹XX与被告上海XX室内装潢有限公司签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》； 二、被告上海XX室内装潢有限公司应于本判决生效之日起十日 ...

评估费用及案件受理费。 被告XX装潢公司辨称，同意解除双方签订的《家庭居室装饰装修施工合同》；原告预付的工程款已无余额，故不同意退还工程款；因被告不存在违约， 层东北卧室、西北卧室及东卫生间新做水泥找平层均存在起壳开裂现象，主要与材料收缩和施工缺陷等因素有关；2、X层厨房、餐厅、走道、客厅及南阳台地砖 ...

主张权利，被告拖欠不肯支付。综上，原告请求二被告支付装修材料款4639元，并请求二被告支付拖欠材料款期间的利息500元。 被告蔡某承认上述欠款事实，但 ，全面地、客观地审查核实证据。 2、《中华人民共和国合同法》 第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的 ...