止按照同类银行贷款利率向原告支付利息。众鑫实业辩称工程因邙山四建原因没有经过验收合格，未支付剩余工程款是邙山四建造成的，其辩称证据不力，且工程已于 六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：一、郑州市众鑫实业有限公司于本判决书生效之 ...

原告河南精英置业有限公司。住所地：郑州市X路X号金城国贸大厦X室。 法定代表人张某甲，该公司董事长。 委托代理人王某领、张某乙，河南奕信律师 无理，本院不予支持。（二）关于工程的竣工决算：根据双方建设工程施工合同通用条款第33条第1项之规定“工程竣工结算是在竣工验收报告经发包人认可后28天内，……双方 ...

涛，河南锦策律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）河南天瑞电力工程有限公司住所地郑州市高新开发区X路X号。 法定代表人张某，执行董事。 委托代理人徐震，河南中州 供用电项目协议》中的配电工程有关的项目报装、勘测设计、图纸审核、设备采购、施工安装、系统调试、聘用工程监理、竣工验收、接火送电、包本合同工程 ...

变更，导致原告于二00五年五月二十一日才施工完毕，同年九月五日双方对工程进行竣工验收后，被告应当按照合同要求及工程变更签证约定及时向原告结清剩余工程款，以 异议，故其价格应参照《郑州市建设工程材料基准价格信息》（2005年第二季度）信息每株十五元计价较为合适。对于电气施工项目接地系统重复接地等电位联结 ...

12月14日申请，本院决定对“沁阳亿万国际酒店”已完工程某价委托鉴定，郑州市中豫建筑工程某价鉴定公司于2012年2月10日作出司法鉴定意见书，经原 某、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目……”的规定，本案原、被告发生纠纷的工程“沁阳亿万国际酒店”项目，作为建设某程某目，关乎公共安全，且投资额达 ...

本案工程自竣工验收后，还有部分工程未超过质量保修期，该部分质保金应予扣除，原审法院酌定为10万元。鉴定报告7.3项国安公司主张送鉴材料以外的项目减少造价 交工验收。上述会议纪要是双方在建设工程施工合同履行期间，就工程竣工验收时间达成的新的合意，该合意内容不违反法律、法规的禁止性规定，应为有效约定，润华 ...

部分钢筋及发包人指定材料调价差的办法：主体部分钢筋按照郑州市造价办公布的各季度材料信息价与《郑州市建设工程材料基准价格信息》（2008年3月份）进行差价调整 合同条款执行。”4.2关于工程质量保修及质保金的退还，规定如下：…（3）建设工程的保修期，自竣工验收合格交付之次日起计算。因此，双方约定质保金的 ...

顺律师事务所律师。 上诉人（原审被告）郑州申江环保设备有限公司。住所地：郑州市X路X号。 法定代表人秦某某，总经理。 委托代理人刘杰中，河南国基 个）中，社旗县污水处理工程20.03公里已竣工。2008年12月30日，河南省人民政府《关于表彰全省污水垃圾处理项目建设工作先进集体和先进工作者的决定》中， ...

不足，因为工程竣工验收后，应留合理的时间双方进行工程决算和交接，结合本案实际以2006年6月28日开始计算看护费比较合适。参照河南省建设厅《建设工程中途停工 如期竣工，达到竣工验收条件，对该工程2005年4月25日竣工和违约责任问题，安新公司在2005年3月12日三方单位参加的会议纪要中明确规定，定于 ...