年8月27日签订“项目部施工承包资格审核及合同”，其中包括《承包合同》、《项目经理的责、权、利》及《上海市建设工程承发包安全管理协议》(以下简称管理协议 综上，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费34，700。07元，由 ...

宏伟公司用于浇制大梁和剪力墙后出现裂缝，为此，工程于同年4月12日起停止施工。为保证大楼的安全，寰鑫公司支付（略）元委托同济大学科技咨询 也可能加剧了混凝土的失水和开裂。”同年4月30日、5月6日，上海市建设工程质量检测中心嘉定区分中心(以下简称嘉定检测分中心)在对C40混凝土试块进行常规检测后出具五 ...

工程；在工程实施前，双方需另行签署《建设工程施工总承包合同》，本工程由金桥公司实行工程概算总承包；金桥公司代乐公司行使本协议的第三条所定的职能时 产生争议，乐金公司亦可依法起诉。乐金公司在上海市建设工程质量核验证明书未出具之前提前使用该工程，按法律规定即使工程有质量问题，责任自负，故原告对主厂房室内及 ...

事务所律师。 上诉人上海世博南方大酒店有限公司(下简称南方大酒店)因建设工程合同纠纷一案，不服上海市普陀区人民法院(2002)普民二(商)初字第X号民事判决，向 公共安全技术防范工程管理实施细则》规定星级饭店等重要处所安装的安保监控工程才需经过公安部门的验收，南方大酒店不是星级饭店，系争工程不是必须 ...

整改的会议记录、往来函件，证明原告承建的工程存在严重质量问题，不符合优良工程要求。3.上海市建设委员会发布的《上海市优质工程奖评选与管理办法》及其他相关行政规定 否定，原告第二次决算的送交时间可作为被告接受决算时间，按上海市建设工程价款结算办法的有关规定，被告对结算的最长审查期限不得超过三个月，而被告 ...

依据。 原告提供了下述证据：1、1997年10月21日由上海市建筑业管理办公室(下称市建管办)、上海市建设工程质量监督总站(下称市质监站)及原告等单位参加的中基 大学房屋检测站出具的《中基大楼沉降、倾斜和结构安全度检测鉴定报告》，证明中基大楼因被告亦园大厦施工造成侵害、损坏的事实及被告与第三人应对此 ...

，原告根据被告的要求，为被告现场施工的售楼部也搭建了脚手架，面积为402平方米。 2008年7月7日，上海市长宁区建设工程安全监督站又向原告发出《安全 质证无误，本院予以确认。 庭审期间，被告另向本院提供了《安全监理工程师通知单》、《上海市建设工程安全监督记录》、《整改通知单》、《监理工作联系单》、《 ...

工程开始施工。同时，XX公司任命XX、XX为本案工程的常驻项目负责人，负责管理、质量安全、进度及文明施工工作。 2008年9月6日，在召开工地例会时，原告 的解释》第十八条之规定，判决如下： 一、解除原告XX公司与被告XX公司于2008年7月29日签订的《上海市建设工程施工合同》以及于2008年12月 ...

凭证，利驰公司可在此基础上承担系争工程的外来人员综合保险费。 原审法院认为，因暨阳公司提供了上海市建设工程交易中心普陀劳务分中心出具的相关收费凭证，证明 利驰公司提出的开竣工时间，认为2005年11月4日建设工程施工许可证取得时间为开工日期，《安全管理协议》中约定的完工日期2006年4月29日为竣工 ...

承担。”2007年12月12日，被告向原告发送《关于请业主支付建设工程安全防护、文明施工措施费的报告》，要求原告支付相关费用。2007年12月27日 申请，本院委托中国建设银行上海市分行造价咨询中心对系争工程已建工程及停工损失费用进行了鉴定。 以上事实，由双方当事人陈述、建设工程施工合同、《预付款支付 ...