方法或承包人应当支付违约金的数额或计算方法。依照双方于2005年3月16日签订的《上海市建设工程施工合同》的补充协议书（以下简称补充协议一）的第三条施工周期 ，证据确实。 本院认为，原、被告双方所订建设工程施工合同及补充协议等系双方当事人真实意思表示，且不违反法律规定，应属有效。双方均应按约履行各自的 ...

上海市松江区。 法定代表人唐某。 原告成某诉被告上海某建筑装饰工程有限公司、上海某餐饮管理发展有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2010年7月2日立案受理后 查明：2009年6月18日和19日，被告某公司、某餐饮公司签订《上海市建设工程施工合同》一份及《补充合同》二份，约定被告某餐饮公司将松江某 ...

x。2007年5月24日，上海市松江区招标投标管理办公室颁发《上海市建设工程施工中标（交易成交）通知书》，施工中标单位为某建设公司，中标价3,580,000元。 目的，即是为了规避建筑行业的强制性规定。 综上，鉴于本案实际履行的是原告与被告间的合同，而被告又不具备建筑工程施工资质，因此双方所签合同无效 ...

年8月27日签订“项目部施工承包资格审核及合同”，其中包括《承包合同》、《项目经理的责、权、利》及《上海市建设工程承发包安全管理协议》(以下简称管理协议 综上，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费34，700。07元，由 ...

交宝钢公司签收。 2004年4月15日，天赐公司向宝钢公司出具《上海市建设工程施工中标通知书》，通知宝钢公司中标，中标价为人民币38,934,100元。 2004 签收的事实，推定天赐公司在招标时未将施工图纸交付宝钢公司属事实认定错误。根据相关招投标管理规定，招标必须附图，宝钢公司参与竞标时就已经收到 ...

部门，依法有权核发建设工程规划许可证。根据肝胆医院持有的上海市计划委员会关于肝胆外科高层病房楼建设项目的批准文件、交通、卫生、消防、环保、日照分析 平面图及日照分析图等书面材料进行审核，符合规划管理技术规定，符合法定的颁证条件，应当核发建设工程规划许可证。上海市建筑设计院系本市建筑设计专业部门，其根据 ...

吊车梁材料，被告负责安装；四、除建设工程施工合同规定的项目外，以下工程内容按上海93定额下调8％结算工程量：1、消防及消防水池工程；2、施工主道 原告申请，本院委托中国建设银行上海市分行造价咨询中心对系争工程已建工程及停工损失费用进行了鉴定。 以上事实，由双方当事人陈述、建设工程施工合同、《预付款支付 ...

等一组，证明由于被告的原因造成工期延误；12、上海市建设工程施工中标通知书一份，证明涉诉工程按有关规定进行了招投标。 经质证，被告对原告提供的证据1 2008年1月17日被告向某区建筑管理署承诺，由于未取得消防验收合格报告，保证不予使用；13-16证明提前办理《建设工程竣工验收备案证书》的原因，及因此 ...

陆D。 被告朱B。 原告浙江省A公司（以下简称A公司）诉被告朱B建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员张军独任审判，并于2009 于2009年3月11日签订了《E大厦通风空调及消防工程施工承包合同补充协议》。由此，原告派出新的项目管理人员和队伍进场复工，被告不再作为项目负责承包人。2009 ...

协议》时间为2005年4月6日，在《上海市建设工程实行预拌(商品)混凝土浇捣的规定》颁布之后，并根据《建设工程施工补充协议》第六条第2款“经双方协商 泽公司对综合楼及车间主体结构已验收合格，虽然宝泽公司对厕所隔断、热水管、消防泵、动力电缆铺设等甩项工作以及土建细部构造提出异议，双方就竣工验收未达成一致 ...