等内容。同年6月15日，双方签订二期厂房建设工程施工合同补充条款。2007年1月26日，双方签订施工工程补充协议。同年6月8日，双勇公司（业主代表 已付工程款（略）.87元。按决算总价款5%质保金为30.35万元。双方对增加工程量和签证价存在争议。 在本案审理过程中，六建公司申请对二期厂房建设工程增加 ...

公司额外增加的4月18日至5月29日施工日志，证明开开商务公司额外增加的工程影响施工进度的天数共计265个工；第四组证据证据3、4月20日至6 真实合法，与本案具有关联性，本院予以采信；对第一组证据中证据2钢结构工程补充协议真实合法，与本案具有关联性，本院予以采信，对接处警登记表，处警情况处载明报案 ...

责任公司，更名时间为2006年8月23日)、上诉人常德市林业局(以下简称林业局)因建筑工程施工合同纠纷一案，均不服湖南省常德市武陵区人民法院(2007)武民初字第X号民事判决， 年1月8日签订了《常德市林木种苗繁育中心裙楼增加面积补充协议》，约定裙楼增加工程价款按99定额计付。在施工过程中，凯乐公司于 ...

安公司下属消防分公司与河南亚太公司、洛阳青年宫指挥部三方签订“洛阳市青年宫文化中心消防工程补充协议”，协议约定，施工日期河南亚太公司保证在土建及河南国安公司所承担工程 “工程按实决算”就是按实际工程量决算，且河南亚太公司不能举证证明增加工程并由其签字确认的事实，因双方均举证不能，故双方的举证意见，本院 ...

工期、工程价款的结算方式及付款方式。 二、2003年11月29日签订的《步行街工程补充协议》，证明工期及违约责任的约定。 三、2004年5月3日签订的《建筑 (未含A1、A2、B5、C四幢房屋及人工挖孔桩遇流沙增加淤泥流沙、砼费用部分)，另有补充漏编安装、土建部分x.99元，共计x.44元。A1、A2 ...

安装工程部分：３０１９１１８．９０元。另有惠安公司对诚田公司签证有异议的增加工程部分计３３８４９６．７５元，还有诚田公司未签证，但有监理公司签证的增加工程 》、２００４年１月１４日签订的《协议书》等一系列协议，是双方对２００３年１月３０日签订《建设工程施工合同》的完善和补充，进一步明确了对各项工程定额 ...

工期、工程价款的结算方式及付款方式。 二、2003年11月29日签订的《步行街工程补充协议》，证明工期及违约责任的约定。 三、2004年5月3日签订的《建筑工程 (未含A1、A2、B5、C四幢房屋及人工挖孔桩遇流沙增加淤泥流沙、砼费用部分)，另有补充漏编安装、土建部分（略）.99元，共计（略）.44元 ...

义务予以履行。原告与被告签订《联营学生食堂合同》和《补充合同》，以及签订的《象棋一中学生食堂增加工程付款协议》，明确了原告带资投资人民币75万元建造学生食堂，以及食堂外场地硬化、学校围某、校内台阶附属工程，所需工程款连同食堂投资一并交付审计部门进行审计，超过75万元部分工程款由被告负责。 ...

工程补充协议书。5、2008年2月1日二期厂房建设工程补充协议。6、2008年2月1日会议纪要。7、2006年9月20日原告承诺书。8、二期 河南六建建筑集团有限公司和被告洛阳市双勇机器制造有限公司（甲方）双方对变更、签证及增加内容均认可部分：设备基础、围墙、更衣室、仓库及雨水管、消火栓等部分的工程 ...

、Ⅳ标段钢筋差价（土建）。71、Ⅲ、Ⅳ标段水泥差价（土建）。72、Ⅲ、Ⅳ标段商品砼增加费。73、Ⅲ、Ⅳ标段人工费调增。74、Ⅲ、Ⅳ标段外墙面砖人工辅材调增。 报告，针对本院委托的事项，作出以下两项鉴定意见：一、依据双方《建设工程施工合同》工程补充协议条款第五条（1）项，该所意见为交叉施工影响费不应计取 ...