一周内，原告即支付合同约定的50％工程预付款之余款部分。同日，原、被告双方还签订了《补充协议》，协议约定：双方经友好协商，就2007年4 支付条件。2、对于工程款，由于前期我方已垫付钢材款372,560元及钢构预付款231,000元，实际我方已支付工程款603,560元，因此工程款尚余88,940元。 ...

该仪器至今仍在中原公司处。 原审法院认为，中原公司与通达公司签订的建设工程施工合同和补充协议，主体适格，意思表示真实，不损害国家、集体、第三人利益， 保证金或履约保函，而中原公司始终未提供履约保函，通达公司依法不应支付其工程预付款，为了让工程启动支付了其x元，这x元应计入后续计量款项之中。上述分歧直接 ...

月26日，武冈八一公司与李某某达成债权转让协议，约定武冈八一公司将城步县市管中心所欠的x元工程预付款债权转让给李某某。2004年6月7日， 日城步县市管中心制作的工程款往来情况表。用以证明李某某系城步县儒林市场综合贸易大楼工程的实际承包人，城步县市管中心欠工程款x元，扣除李某某应承担的水电费752元及 ...

损失。”依据上述合同约定以及《合同法》的规定，硅谷兴业公司不按照合同约定支付工程预付款的，竣工日期可以相应顺延。硅谷兴业公司在收到我公司的付款申请书和工程 28条约定，承包人应提交变更工程量及价款报告资料。本案中双方未签订书面变更协议，且北辰园林公司未提交变更工程量及价款的明细清单。11、合同第32条 ...

，其协商或上级主管部门调解期限为42天，在该期限内，协商或调解未达成协议时，任何一方可以申请仲裁，选择的仲裁机关为重庆市仲裁委员会。但同时又约定， 该履约保证金在应当退还前的资金利息损失。原告将履约保证金与工程预付款担保等同，以施工合同中退还工程预付款担保的相关条款为据，作为退还履约保证金的理由并提出 ...

某某与原告签订房产抵押担保协议书一份，协议约定：“兹有景德镇市万汇达环保能源开发有限公司所属乐平矿务局煤矸石发电厂土方工程预付款四十万元。经协商同意，张某某用 时间2007年12月7日、支付定金的时间2007年12月12日、《土方工程承包意向合同书》中保证金（根据合同文义，即合同定金）无条件退回的时间 ...

承包合同（即窦店工业区主干道中心雕塑、主干道中心花坛工程合同），判令被告返还原告预付款154.8万元，本案的诉讼费用由被告承担。 被告清尚公司辩称 月28日，被告与北京房建建筑股份有限公司(以下简称房建公司)签订《承包加工制作协议》，委托房建公司进行窦店工业区主干道中心广场雕塑基础制作工作，同时，被告 ...

的大部人员和设备撤离了工地。期间，双方多次口头协商解除合同，但未签订书面协议。同年６月６日，周立众业公司与广东阳江建筑安装集团有限公司海南分公司（以下 和合同约定，法院予以确认。二、关于双方在合同履行中的违约责任问题。１、关于工程预付款的问题。依合同约定，预付工程款按合同总价款的５％于开工前或开工后 ...

现行销售价格x元抵付给施某某作为装修工程预付款，并对支付方式进行了约定。同日，施某某与案外人高占昌签订《房屋抵押协议》，约定阿波罗一、二期 被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施某人承担责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百五十三条 ...

工程款为由胁迫原告方加价，否则就不施工。在原告方被逼无奈与其妥协签订《补充协议》满足其无理要求后，被告仍然没有进行实质的安装某工，导致原告前后拖延 ：x.26元。原告依法起诉至法院，请求法院依法判决：1.被告退还原告x元工程预付款及并支付利息5250元；2.被告赔偿原告电费违约罚款4678.26元，未 ...