和四川省江安县迎安建筑工程总公司的名义承包了玉钢烧结系统三通一平工程，其中土石方工程全部分包给了冯某某、张某某两人完成，在施工过程中，由于遇到石方量 月12日至付清时止按中国人民银行同期流动资金贷款利率计），二、由云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司对上述欠款承担连带赔偿责任。 三、由四川省江安县迎安 ...

如果按当时三亚地区建筑工程材料调整系数进行结算，明显存在较大的偏差。因此，对于该工程的特殊性，应该按实物抽料补差法进行计算。工程施工过程中的各季度的 月１日以后，每台班含税单价２１．６５元。建行造价部经鉴定每台机械设备预算原值：①１８－１６３换自升式塔吊１００吨原值７７６７９０．００元；②电动卷扬机３ ...

我市建委批准注册，能满足承建此项目的资质及配套机械设备和管理人员，并创优良工程。同时，该施工队伍在土0.00以下施工过程中表现良好，质量保证，也是经原建委 仍在工地，且组织施工设计有此项目，机械设备已实际发生停滞损失，鉴定结论亦无超过设备的原值，应予认定。至于砼输送泵实际施工中有使用，且在《施工组织 ...

合同有效，应适用《经济合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定。关于停工原因及责任承担，其一，施工过程中，原告以种种理由从充抵工程款的600 人资金短缺最终导致工程停工，停工后未及时办理竣工验收手续，支付工程款，致被告机械设备和人员滞留现场，并依此判令上诉人向被上诉人偿付50万元的停工损失显 ...

2004年2月原告完成了土地平整，同年3月10日，原告进场开始房屋土建施工。在施工过程中因地质原因及工程功能的调整，被告对部分工程结构进行了变更。原告 提交了《索赔意向书》，索赔项目有：管理费、人工窝工、工程、成品的保护费、机械设备置留、拖延支付工程款的利息、材料价格上涨、水电费等。根据招标文件第三 ...

责任原则，应由十九局三处承担该笔损失。故该项应予计价。 (三)德阳十建在施工过程中以借款、调拨物资形式从十九局三处领取款项共计（略）.19元，此为双方在 施工的主要技术应当认为是十九局三处提供，但德阳十建也有少数技术人员；关于机械设备和材料物资，十九局三处提供了一部分，德阳十建也自行购买了一部分。十九 ...

代表人。2.第三人自有各钟型号的挖掘机12台，装载机7台，自动装卸机等机械设备投入电站建设，原告自报的挖掘机、装载机误工返迁运输损失是虚报的。 第 由被告承担。关于材料价差问题，由于原告在施工过程中未向被告主张补偿材料价差的要求，且根据施工期间赣州市发布的建筑材料信息价的平均值与签订合同时（2003年 ...

集团有限责任公司起重机械安装分公司（乙方）签订的安拆合同约定：甲方负责安装的手续和资料，乙方负责施工、提供安拆人员的操作资质证书以及施工过程中所有设备、人身安全， 。1、对事故发生在合同期之外未予认定；2、塔机的独立高度为26米是使用的塔机的参数，不是合同要求安装的高度；3、认定“太行公司通知兴华公司 ...

，是百泉公司的参股人。其与王某乙是何关系不清楚。 本院再审查明，本案庭审过程中申请人牛某某出具如下新证据，证据一、牛某某、崔凤莲与王某乙于2007年 牛某某与王某乙是承包关系，且双方在合同中特别约定“一切机械设备和支胎一系列设备由乙方全权负责，必须按开发商要求进入施工现场。”牛某某、崔凤莲与王某乙并非 ...

，诸被告理应赔偿，为此请求责令被告赔偿器材、设备、施某运输费（略）.97元，市话损失费（略）元。 被告黄台岗建筑安装工程公司辩称，原告所述违背事实，我 导致电缆严重损害的主要原因是由于电缆内绝缘被机械严重推移致损造成的，导致进水的原因也是因水管使用人在使用过程中未履行管理职责而造成的，针对原告提出的 ...