桥梁建设有限责任公司(以下简称军信公司)与黄某甲公路建设工程劳务结算合同纠纷一案，永顺县人民法院于2002年1月12日作出[2002]永民初字第X号民事判决。军信 证实军信公司与黄某甲订立的工程劳务合同系公路建设工程分包合同。故黄某甲要求军信公司按其与业主订立的合同价格结算工程款的理由不予支持。双方应 ...

新兴建设开发总公司平正高速公路NO.3项目经理部（简称NO.3项目部）建设工程劳务承包合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员李某留担任审判长，审判员崔新民、张涛参加 、灌注桩工程。四、承包价款的计算：本分包合同单价为市场价格，是一次性包死的综合价，整个合同期间单价不做调整。按施工实际桩长计算，1.2米 ...

清单5张，转账支票一张，2006年进京施工企业信用评价B级作业人名录，北京建设工程劳务分包合同二份，以及双方当事人在庭审中有关陈述等证据材料在案佐证。 本院认为：华顺金某中心与盐城阳达公司达成口头买卖合同，系双方当事人真实意思表示，内容不违反国家法律、行政法规强制性规定，属有效合同。华 ...

。 委托代理人余立宁、湖北民基律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）中国第一冶金建设有限责任公司。 住所地武汉市青山区和平大道X号。 法定代表人苑某某，该公司董某 提供的大量证据证明林某某是本公司的下属劳务分包作业队，不是分包人。本公司虽未与林某某签订建设工程劳务分包合同，但在实际施工中，林某某是以其 ...

至今，由于驻马店市建筑公司原材料供应不足，给施工造成停工待料……，”由此可见，杞县六建工程延期不是其自身原因，双方也未另行共同约定交工期限，且杞县六建于 查明的事实与原审查明的事实一致。 本院再审认为，原审关于建设工程劳务分包合同书系有效合同及该合同的相应权利义务应由驻马店市建筑公司行使和承担的认定， ...

工程量计算的理由不足，其答辩理由不能成立。郭某某承建的商丘二高食堂工程的建筑面积是9612平方米，其中韩某某班组完成工程量5959.44平方米，赵某某班组完成 季XX全部完成。三、二被申请人没有从事建筑工程劳务分包的资质，其与申请人达成的口头建设工程劳务分包合同是无效的。对被申请人应得到的劳务费只能按 ...

六建应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致甲方的相关损失。全部工程竣工验收合格，在质量保修期内质量保修责任由杞县六建承担。杞县六建进场时 与原审法院查明事实一致。 本院认为：驻马店市建筑公司中原国际小商品城项目部与杞县六建签订的建设工程劳务分包合同书系双方当事人真实意思表示，不违反法律规定，为有效 ...

某娟，广东东方昆仑律师事务所北京分所律师。 被上诉人（原审被告）北京北辰正方建设发展有限公司，住所地北京市顺义区X镇X路X号。 法定代表人顾某乙， 。 本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。 上述事实有北京市建设工程劳务分包合同、请示报告、马江涛出具的证明、北京市顺义区劳动争议仲裁委员会裁决书 ...

建工集团有限责任公司（以下简称建工集团）。 法定代表人杨某某，总经理。 原审被告重庆市城市建设投资公司（以下简称城投公司）。 法定代表人华某某，董事长。 委托代理人张燕，重庆 年5月18日，原告与被告金汇德公司签订了一份《建设工程劳务分包合同》，该合同载明的主要内容为：1、发包人被告金汇德公司将位于大 ...

。代理权限为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，代收法律文书。 被告河南东方建设集团发展有限公司，住所地郑州市X街X路南思达数码大厦C座。 法定代表人郭 建设公司在承建鹤壁市东方世纪城X号楼工程后，于2009年11月28日与被告新动力劳务公司《签订建设工程劳务分包合同》，将“东方世纪城30#主体结构、 ...